Лукоил «Техническое перевооружение РВСП-50000 № 13ООО «Варандейский терминал». Положение о закупках (2020 год)

10.5. При длительности таких обстоятельств непреодолимой силы свыше 3

(трех)  месяцев  Стороны  обязуются  вступить  в  добросовестные  переговоры  в
течение 3 (трех) календарных дней с момента получения предложения от любой
из Сторон о начале таких переговоров и приложить все свои разумные усилия
для  достижения  взаимоприемлемого  для  Сторон  решения  об  исполнении
Договора.  В  случае  если  Сторонам  не  удастся  в  ходе  таких  добросовестных
переговоров  в  течение  30  (тридцати)  календарных  дней  с  момента  их  начала
достичь взаимоприемлемого для Сторон решения, Заказчик вправе отказаться от
исполнения  Договора  в  одностороннем  порядке  без  соблюдения  досудебного
претензионного  порядка  урегулирования  споров  и  без  обращения  в  суд.  В
случае  такого  расторжения  Заказчик  не  несет  никакой  ответственности  перед
Подрядчиком.

10.6. По письменному требованию другой Стороны, Сторона, лишенная

возможности исполнить обязательства по Договору полностью, частично либо
надлежащим

образом,

обязана

подтвердить

такие

обстоятельства

соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации либо иного уполномоченного органа или организации.

11.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Все споры, противоречия и разногласия, возникшие в связи с

исполнением, изменением или расторжением Договора Стороны обязуются
решать с обязательным соблюдением претензионного (досудебного) порядка
разрешения споров с целью достижения взаимного согласия.

11.2. Датой предъявления претензии считается дата доставки заказного

письма. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по
существу претензии (подтвердить согласие на полное или частичное ее
удовлетворение или сообщить обоснованные мотивы полного или частичного
отказа в ее удовлетворении) не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты
доставки претензии.

Сообщение и (или) претензия и (или) иной документ считаются

доставленными и в тех случаях, если они поступили лицу, которому
направлены (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не были ему
вручены или адресат не ознакомился с ними (ст. 165.1 ГК РФ).

11.3. Если Стороны не пришли к соглашению с использованием

претензионного (досудебного) порядка разрешения споров, то споры,
противоречия и разногласия, возникающие из Договора, передаются на
рассмотрение арбитражного суда Московской области.

12.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и

действует до 28 февраля 2021 года включительно.

12.2. При наличии неисполненных Сторонами обязательств к моменту

истечения  срока  действия  Договора,  все  условия  Договора,  в  том  числе
условия  о  неустойке,  действуют  (продлеваются)  до  момента  надлежащего
исполнения  Сторонами  обязательств.  Такое  продление  срока  действия
Договора не рассматривается Сторонами как изменение ранее согласованного
Сторонами  срока  исполнения  обязательств,  и  предусмотренная  Договором
неустойка  уплачивается  за  каждый  календарный  день  просрочки  исполнения
обязательства до фактического исполнения обязательства.

13. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

13.1. Все изменения и дополнения к Договору имеют юридическую силу и

обязательны для Сторон, только в том случае, если они согласованы Сторонами
письменно и оформлены в виде дополнительных соглашений к  Договору. Все
дополнительные  соглашения  к  Договору,  подписанные  полномочными
представителями  обеих  Сторон,  становятся  неотъемлемой  частью  Договора,
вступают  в  силу  с  момента  их  подписания  (если  в  самом  тексте
дополнительного  соглашения  Сторонами  не  будет  согласован  иной  порядок
вступления в силу).

13.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или

Заказчиком в одностороннем порядке в соответствии с положениями
Гражданского кодекса Российской Федерации и/или Договора. Заказчик вправе
отказаться в одностороннем внесудебном порядке, от исполнения Договора
полностью или частично.

13.3. Заказчик вправе отказаться в одностороннем внесудебном порядке от

исполнения  своих  обязательств  по  Договору,  письменно  уведомив  об  этом
Подрядчика, при этом произвести оплату за надлежащим образом выполненные
Подрядчиком  и  принятые  Заказчиком  Работы  и  Услуги,  если  иное  не
предусмотрено  положениями  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации
или Договора.

13.4. Заказчик вправе отказаться в одностороннем внесудебном порядке от

исполнения своих обязательств по Договору:

13.4.1. Без возмещения Подрядчику убытков/расходов в следующих

случаях (мотивированный отказ):

13.4.1.1. Если Подрядчик нарушает сроки выполнения Работ или оказания

Услуг,  установленные  п. 3.1.  Договора  (в  том  числе  не  приступает
своевременно  к  исполнению  Договора  или  выполняет  Работу  или  оказывает
Услугу  настолько  медленно,  что  окончание  ее  к  сроку  становится  явно
невозможным).

13.4.1.2. Если Подрядчик выполняет Работы, оказывает Услуги с

нарушением условий Договора, в том числе требований к качеству
Работ/Услуг.

13.4.1.3. Если

у Подрядчика отсутствуют выписки из реестра

саморегулируемой

организации,

подтверждающие

факт

членства

саморегулируемых организациях, с указанием уровня ответственности, допуска

к выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасности объектов
капитального строительства.

13.4.1.4. В иных случаях, предусмотренных Договором и Гражданским

кодексом Российской Федерации.

13.4.2. В

случаях,

несвязанных

неисполнением/ненадлежащим

исполнением  Подрядчиком  условий  Договора  и/или  законодательства
Российской  Федерации  (немотивированный  отказ  –  ст.  717  ГК  РФ),  с
возмещением  Подрядчику,  если  иное  не  предусмотрено  законом  или
Договором,  по  письменному  требованию  Подрядчика,  понесенные  последним
документально  подтвержденные  убытки,  но  не  более  5  (Пяти)  %  от  разницы
между  ценой,  определенной  за  все  Работы  и  частью  цены,  выплаченной  за
надлежащим  образом  выполненные  Подрядчиком  и  принятые  Заказчиком
Работы.

13.5. При досрочном расторжении Договора, Подрядчик обязан передать

Заказчику результат незавершенных Работ в течение 30 (Тридцати)
календарных дней с даты получения соответствующего уведомления или
заключения соответствующего соглашения.

13.6. По окончании срока действия Договора, а также в случае его

досрочного расторжения Сторонами Договора составляется Акт сверки
взаимных расчётов, который подписывается Сторонами.

13.7. Сторона, инициирующая расторжение Договора (односторонний

отказ от исполнения своих обязательств по Договору) если это предусмотрено
Договором  или  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации  направляет
другой  Стороне  соответствующее  письменное  уведомление.  Дата,  с  которой
Договор  считается  расторгнутым,  определяется  в  письменном  уведомлении
Стороны,  инициирующей  расторжение  Договора  (односторонний  отказ  от
исполнения своих обязательств по Договору).

13.8. В случаях одностороннего внесудебного отказа от исполнения

Договора, Договор считается расторгнутым с даты, указанной в
соответствующем уведомлении.

13.9. В случаях расторжения Договора (одностороннего внесудебного

отказа Заказчика от исполнения своих обязательств по Договору), связанных с
неисполнением/ненадлежащим  исполнением  Подрядчиком  условий  Договора
и/или  законодательства  Российской  Федерации  (мотивированный  отказ)
Подрядчик  обязан  возместить  Заказчику  убытки,  связанные  с  расторжением
Договора (односторонним отказом Заказчика от исполнения своих обязательств
по Договору) в сроки, указанные Заказчиком.

13.8. Заказчик, отказавшийся от исполнения Договора в одностороннем

порядке, вправе привлечь для завершения Работ и Услуг по Договору третье
лицо (нового подрядчика).

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Разработанная в

соответствии с Договором Документация,

принадлежит на праве собственности Заказчику.

14.2. Заказчик вправе использовать Документацию, полученную от

Подрядчика, по своему усмотрению, в том числе передавать третьим лицам.

14.3. Подрядчику запрещается использование сведений, предоставленных

ему Заказчиком, для любых других целей, кроме предусмотренных
Договором, без согласования с Заказчиком.

14.4. Заказчику принадлежат исключительные права на все результаты

интеллектуальной  деятельности,  созданные  в  рамках  исполнения  Договора.
Подрядчик  обязан  согласовать  с  Заказчиком  необходимость  использования
охраняемых  результатов  интеллектуальной  деятельности,  принадлежащих
третьим лицам, и приобретение прав на их использование.

14.5. Внесение изменений в Договор осуществляется путем заключения

Сторонами дополнительного соглашения, если иное не предусмотрен
Договором.

14.6. Все

приложения и дополнительные соглашения являются

неотъемлемой частью Договора при условии, что они совершены в письменной
форме  и  подписаны  уполномоченными  на  то  представителями  обеих  Сторон.
Заверение  любого  из  перечисленных  выше  документов  печатью  Стороны
подтверждает,  что  документ  подписан  уполномоченным  лицом  Стороны,  и
Сторона  не  может  ссылаться  в  будущем  на  отсутствие  полномочий  у  лица,
подписавшего  такой  документ,  как  основание  для  освобождения  ее  от
обязательств.

14.7. Стороны несут ответственность за достоверность подписи. Факты и

подлинность Договора, других документов, касающихся его исполнения,
доказываются обеими Сторонами.

14.8. Права и/или обязанности Подрядчика по Договору полностью или в

какой-либо  части  не  могут  быть  уступлены  (переуступлены),  отданы  в  залог,
внесены  в  качестве  вклада  в  уставный  капитал  юридического  лица  или  иным
образом  переданы  третьим  лицам  без  предварительного  письменного  на  то
согласия Заказчика.

14.9. Стороны могут обмениваться любыми документами и сообщениями

по  Договору  с  использованием  средств  факсимильной  связи,  а  также
посредством  общедоступной  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  по  номерам  факсов  и  адресам  электронной  почты,  указанным  в
разделе 15 Договора, с последующим обязательным направлением оригиналов
соответствующих  документов  и  сообщений  по  почте  или  иным  способом  в
сроки, определенные договором.

Стороны настоящим договорились считать надлежащим доказательством

факта и момента получения документов и сообщений по Договору:



в случае использования средств факсимильной связи – автоматически
сформированный

отчет

факсового

аппарата

отправителя

соответствующих документов и сообщений, свидетельствующий о
доставке таких документов и сообщений адресату;



случае

использования

общедоступной

информационно-

телекоммуникационной

сети

«Интернет»

–

автоматически

сформированное сообщение почтовой компьютерной программы
отправителя

соответствующих

документов

сообщений,

свидетельствующее о доставке электронного письма, содержащего в
себе такие документы и сообщения адресату;



в  случае  направления  оригиналов  по  почте  или  иным  способом  –
соответствующее  уведомление  организации  связи  (почты,  курьерской
службы  доставки  и  т.д.)  или  иной  документ,  свидетельствующий  о
доставке соответствующих документов и сообщений адресату.

Документы, сообщения считается доставленным и в тех случаях, если они

поступили лицу, которому они направлены (адресату), но по обстоятельствам,
зависящим от него, не были ему вручены или адресат не ознакомился с ними.

Договор, приложения, дополнительные соглашения, а также иные

документы и сообщения, переданные во исполнение обязательств по Договору,
с  использованием  средств  факсимильной  связи,  а  также  посредством
общедоступной  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
являются  обязательными  для  исполнения  обеими  Сторонами,  если  качество
соответствующих  документов  не  допускает  двусмысленного  толкования.  На
Стороне,  предоставившей  копию  документа,  лежит  обязанность  по
предоставлению его оригинала.

14.10. Вся переписка, обсуждения, договоренности по вопросам,

касающимся Договора, имевшие место до заключения Договора, за
исключением документации о закупке Заказчика, теряют силу с момента
заключения Договора.

14.11. Подрядчик обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее

3-х дней с момента подачи соответствующего заявления, уведомить Заказчика
о  подаче  в  отношении  него  заявления  в  арбитражный  суд  о  признании
банкротом,  а  также  о  вынесении  судом  постановления  о  назначении
административного  приостановления  деятельности,  в  случае  подачи  такого
заявления или вынесения такого постановления.

Заказчик в указанных случаях имеет право в одностороннем внесудебном

порядке,  а  также  без  соблюдения  обязательного  досудебного  претензионного
порядка  урегулирования  споров  отказаться  от  исполнения  своих  обязательств
по  Договору  путем  направления  Подрядчику  уведомления  без  возложения  на
Заказчика какой-либо ответственности за такой отказ.

14.12. Сверка взаимных расчетов между Сторонами производится 1 (один)

раз в год по состоянию на дату ежегодной инвентаризации, проводимой перед
составлением годовой бухгалтерской отчетности. Сторона, заинтересованная в
подтверждении  взаиморасчетов,  в  течение  20  дней  с  даты,  на  которую
проводится  ежегодная  инвентаризация,  составляет  и  направляет  2  (два)
экземпляра акта сверки взаимных расчетов (далее- Акт сверки) в адрес другой
Стороны  любым  удобным  способом  (по  почте,  посредством  электронной
почты или по факсу). Сторона, получившая Акт сверки, обязана в течение 10
(десяти) календарных дней с момента получения Акта сверки, при отсутствии
замечаний,  подписать  Акт  сверки,  скрепить  печатью  и  направить  1  (один)
экземпляр  Акта  сверки  в  адрес,  заинтересованной  в  подтверждении
взаиморасчетов Стороны.

При наличии разногласий к Акту сверки Сторона, получившая Акт

сверки, составляет протокол разногласий с указанием первичных учетных

документов, не принятых к учету, причин их возникновения и предполагаемых
сроках урегулирования разногласий. Затем заправляет вместе с подписанным
Актом сверки в адрес, заинтересованной в подтверждении взаиморасчетов
Стороны.

При отсутствии ответа в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с

момента получения Акта сверки расчеты и задолженность считаются
подтвержденными.

14.13. Стороны признают, что, если в ходе исполнения Договора будет

выявлено,  что  сделка  будет  признана  контролируемой  в  соответствии  со
статьей  105.14  Налогового  кодекса  Российской  Федерации,  Подрядчик
обязуется предоставить в адрес Заказчика, Организатора закупки информацию,
необходимую  для  подготовки  документации,  подтверждающей  соответствие
рыночному  уровню  цены  по  совершенной  контролируемой  сделке  в
соответствии  с  положениями  статьи  105.15  Налогового  кодекса  Российской
Федерации.

14.14. Стороны пришли к соглашению, что денежные требования к

Заказчику могут быть уступлены Подрядчиком в пользу финансового агента
(фактора). При этом уступка требования по денежному обязательству возможна
только при получении согласия Заказчика.

Для получения согласия Подрядчик обязан направить Заказчику

сообщение – запрос в письменной форме. Сообщение – запрос будет считаться
направленным  надлежащим  образом,  если  оно  направлено  заказным  письмом
или  доставлено  лично  по  месту  нахождения  (почтовому)  адресу  Заказчика,
указанному  в  Договоре,  с  получением  под  расписку  надлежаще
уполномоченным лицом.

Согласия Заказчика на заключение договора факторинга считается

полученным, если оно отвечает следующим требованиям:

- адресовано Подрядчику;
- достаточно определено и явно выражает согласия Заказчика;
-содержит печать и подпись лица, уполномоченного от Заказчика на

совершение подобного рода действия;

- составлено в письменном виде и направлено Подрядчику.
14.15. Договор вступает в силу с даты его заключения Сторонами,

указанной в начале первой страницы Договора.

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.16. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью

следующие документы:

14.16.1. Приложение № 1 – Задание на проектирование.
14.16.2. Приложение № 2 – Протокол согласования договорной стоимости.
14.16.3. Приложение № 3 – Смета.
14.16.4. Приложение № 4 – Форма Акта сдачи-приемки выполненных

работ ( об оказанных услугах).

14.16.5. Приложение № 5 – Форма Акта приема-передачи результатов

выполненных работ и оказанных услуг.

14.16.6. Приложение №

6 – Перечень

нарушений

требований

промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды при
выполнении работ и оказания услуг подрядными организациями на объектах
(территории) ООО «Варандейский терминал».

14.16.7. Приложение № 7 – Форма Акта о прекращении обязательства

Заказчика по оплате оказанных услуг/выполненных работ.

14.16.8. Приложение №8 - Форма Заявки на доставку работников,

материалов и оборудования Подрядчика.

14.16.9. Приложение №9 - «Электронный документооборот».

15. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:

ООО «Варандейский терминал»
Адрес места нахождения:
166700,

Российская

Федерация,

Ненецкий автономный округ, район
заполярный,

рабочий

поселок

Искателей, ул. Россихина, д. 4
Почтовый адрес:
115035, Российская Федерация,
г. Москва, Большая Ордынка, дом 1.
Тел: (495) 980-33-00 (г. Москва)
(81853)224-11 (п. Варандей)
Факс: (495) 980-33-00 (г. Москва)
(81853)224-24 (п. Варандей)
ОГРН 1138383000436
ИНН 2983009240
КПП:785150001
в ПАО Банк «ФК Открытие»
БИК 044525985
р/с № 40702810401700104409
к/с № 30101810300000000985

Электронная почта

office@lukoil-trans.ru

priemnayavt@lukoil.com

ПОДРЯДЧИК:

Место нахождения

Почтовый адрес:

ОГРН
ИНН
КПП
тел.:
факс:
Е-mail:
р/сч №
в
к/с
БИК

Представитель Управляющей
организации
в ООО «Варандейский терминал»
Генеральный директор
ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»

Приложение № 1 к Договору
№ ____________от_______________2020 года

СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер
ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»

___________________ А.З. Абдуллин
«____» ______________2020г.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления капитального
строительства ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»

___________________ Е.В. Бородин
«_____» _______________2020 г.

Задание на проектирование № ___

«Техническое перевооружение РВСП - 50000 технологический № 13

ООО «Варандейский терминал»

№

п/п

Перечень основных

данных и требований

Содержание основных данных и требований

1. Основание для

проектирования

Инвестиционная программа ООО «Варандейский терминал»

2. Вид строительства

Техническое перевооружение

3. Виды проектных работ

(стадийность
проектирования)

Рабочая документация пояснительная записка, проект
организации строительства и сметная документация

4. Заказчик

ООО «Варандейский терминал»

5. Подрядчик

По результатам закупки

6. Требования к

Подрядчику

Членство  в  саморегулируемой  организации,  позволяющее
осуществлять  подготовку  проектной  документации  по
договору  подряда  в  отношении  особо  опасных  объектов
капитального  строительства,  кроме  объектов  использования
атомной

энергии,

соответствующим

уровнем

ответственности.
Членство в саморегулируемой организации подтверждается
наличием актуальной выписки (срок давности выписок не
более 30 дней).

7. Сроки проектирования Согласно условиям Договора
8. Выделение этапов

Не требуется

9. Район строительства

Российская  Федерация,  Архангельская  область,  Ненецкий
автономный округ, ООО «Варандейский терминал».
Береговой  резервуарный  парк  Варандейского  нефтяного
отгрузочного терминала.
Объект  находится  в  7,5  км  северо-восточнее  поселка
Варандей, и в 0,8 км от побережья Баренцева моря.

10. Особые условия

В  случае  недостаточности  исходных  данных  и  (или)
неполноты  имеющейся  документации  на  РВСП-5000  №  13
выполнить  осмотр  и  необходимые  обмерные  работы  с
разработкой соответствующих исполнительных чертежей.

№

п/п

Перечень основных

данных и требований

Содержание основных данных и требований

11. Режим работы

(действующий)

Круглосуточно, без выходных.

12. Цель технического

перевооружения

Обеспечение надежности и долговечности конструкций
резервуара товарной нефти РВСП 50000м

№13, обеспечение

бесперебойного режима приема, хранения и отгрузки товарной
нефти в танкеры

13. Описание текущего

состояния

13.1. В ходе эксплуатации РВСП-50000, относящегося к ОПО I
класса опасности, были выявлены дефекты: разрыв металла
листа окрайки днища (толщиной 18,0 мм) протяженностью
около 5,0 м в районе люка-лаза 600×900 мм на южной стороне
резервуара;

трещина

нахлесточном

соединении

уплотнительной полосы (между основным и защитным
днищем резервуара) протяженностью 0,8 м. Вследствие
образовавшегося дефекта нарушена герметичность резервуара.
Резервуар выведен из эксплуатации.
13.2. Имеются 2 зоны просадки днища: 1-я зона размером 7,8
м ×2,5 м, глубина просадки h=70 мм, 2-я зона размером 13,1
м ×3,8 м, глубина просадки h= от 50 до 70 мм.
13.3. В

результате выпадения осадков вода через

неплотности между атмосферозащитным кольцом и
металлической

обшивкой

теплоизоляции

резервуара

попадает в межстенное пространство и накапливается в нем.
Существующая система отвода вод неэффективна, т.е. не
позволяет полностью производить удаление воды из
межстенного пространства.

14. Основные технико-

экономические
характеристики и
показатели объекта

Полезный объем 48 552 м

Номинальный объем 50 000 м

15. Требования к

производству
инженерных
изысканий

Не требуются

16. Состав документации 16.1. В

составе

разрабатываемой

Документации

предусмотреть:
16.1.1 Рабочую

документацию,

включающую

себя

следующие марки, но не ограничиваясь:

- конструкции металлические;
- антикоррозионная защита;
- архитектурно-строительные решения
- технология производства.

16.1.2. Пояснительную записку;
16.1.3. Сметную документацию (сводный сметный расчет,
объектные и локальные сметы)
16.1.4. Проект организации строительства.
16.2. Состав

разрабатываемой

документации

должен

соответствовать

требованиям

ГОСТ

21.1101-2013

«Основные требования к проектной и рабочей документации»,
Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О
составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию»,

СТО

ЛУКОЙЛ

1.6.9.2-2019

«Система

№

п/п

Перечень основных

данных и требований

Содержание основных данных и требований

управления промышленной безопасностью, охраной труда и
окружающей

среды.

Документация

предпроектная

проектная.

Требования

составу

содержанию

обосновывающих  материалов»  и  другим  нормативно-
правовым актам РФ.
16.3. В  составе  Рабочей  документации  кроме  прочего  также
разработать:
16.3.1. Спецификации  изделий  и  материалов  по  основным
комплектам рабочих чертежей по ГОСТ 21.110.
16.3.2. Ведомости объемов работ.

17. Требования к

техническим
решениям

17.1. Документацию  разработать  в  объеме,  необходимом  для
проведения работ:
- по устранению выявленных дефектов;
- по устройству системы приямков (зумфов) для сбора воды в
межстенном  пространстве  и  дальнейшего  вывода  данных  вод
за пределы резервуара,
а  также  в  объеме,  требуемом  для  получения  положительной
экспертизы промышленной безопасности и ввода резервуара в
эксплуатацию после технического перевооружения.
17.2. Разрабатываемые

технические

решения

обязаны

обеспечить безопасное производство работ, недопущение
отклонений по геометрии резервуара при проведении работ.
17.3. В

разрабатываемой

документации

предусмотреть

технологию процесса проведения работ, в том числе:
- проведения гидроиспытаний резервуара;
- испытаний междонного пространства;
- зачистки старого ингибитора коррозии и закачки нового в
междонное пространство;
- антикоррозионных работ;
- проверки качества выполненных работ.
17.4. Рассмотреть

возможность применения материалов,

имеющихся  в  наличии  у  Заказчика  и  представленных  в
приложении 3 к настоящему техническому заданию.
17.5. В  составе  Документации  предусмотреть  выполнение
работ  по  градуировке  РВСП  50000  в  соответствии  с  ГОСТ
8.570-2000

18. Требования к

архитектурно-
строительным
решениям

разрабатываемой

Документации

предусмотреть

восстановление лакокрасочного покрытия защитной стенки с
соблюдением

фирменного

стиля

Группы

компаний

«ЛУКОЙЛ». Применяемые антикоррозионные материалы
предварительно согласовать с Заказчиком.

19. Требования к

документации

19.1. При  выполнении  проектных  работ  руководствоваться
требованиями  следующих применимых  документов,  включая,
но не ограничиваясь:
- ВНТП-5-95

«Нормы технологического проектирования

предприятий по обеспечению нефтепродуктами»;
- Правила технической эксплуатации нефтебаз;
- ГОСТ

31385

–

2016

Резервуары

вертикальные

цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов;
- Руководство по безопасности для нефтебаз и складов
нефтепродуктов (Утверждены Приказом Ростехнадзора от

№

п/п

Перечень основных

данных и требований

Содержание основных данных и требований

26.12.2012 г №777);
- Правила

технической

эксплуатации

резервуаров

инструкции по их ремонту (Утверждены Госкомнефтепродукт
СССР 26.12.1986);
- РД-01-002-2003

«Порядок эксплуатации, технического

обслуживания и ремонта вертикальных стальных резервуаров
в дочерних обществах ОАО «ЛУКОЙЛ» (передается после
заключения договора);
- РД

08-95-95

Положение

системе

технического

диагностирования сварных вертикальных цилиндрических
резервуаров для нефти и нефтепродуктов.
19.2. Проект организации строительства (ПОС) должен быть
разработан в соответствии с действующими в РФ нормами, а
также:

МДС

12-81.2007

«Методические

рекомендации

по

разработке

оформлению

проекта

организации

строительства и проекта производства работ»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве, ч.1,
Общие требования»;

СНиП 12-04-2001 «Безопасность труда в строительстве ч.2,
Строительное производство»;

СП 48.13330.2011 «Организация строительства».

ПОС должен учитывать выполнение работ в стесненных
условиях постоянно действующего предприятия, выполнение
мероприятий по изготовлению специальных технических
приспособлений при необходимости.

19.3. Содержание

рабочей документации выполнить в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС.
Основные требования к проектной и рабочей документации»,
СТО ЛУКОЙЛ 1.6.9.2-2019 и другими нормативно-правовыми
актами РФ.

20. Требования к

разработке сметной
документации

20.1. Сметную документацию (локальные, объектные сметы и
сводный  сметный  расчет  стадии  «РД»)  выполнить  в
соответствии с действующими нормами и правилами базисно-
индексным методом по ФЕР-2001, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп (в базе,
действующей  на  момент  выпуска  сметной  документации,
применение  базы  согласовать  с  Заказчиком)  в  двух  уровнях
цен  (базовой  и  текущей)  с  применением  индексов  пересчета
Минстроя  РФ  на  момент  выпуска  сметной  документации.
Представить  Заказчику  вариант  сметной  документации
составленной  с  учетом  индекса  перевода  в  текущие  цены  по
статьям  затрат  и  вариант  сметной  документации  с  учетом
индекса  перевода  в  текущие  цены  к  СМР.  К  утверждению
принимается  вариант,  имеющий  экономическую  выгоду  для
Заказчика. К каждой локальной смете должна быть выпущена
ведомость ресурсов.
20.2. Стоимость  материалов  и  оборудования  принять  по
ФССЦ.
20.3. При отсутствии стоимости материалов и оборудования в
сборниках  ФССЦ,  затраты  на  материалы  и  оборудование
подтверждаются

прайс-листами

(копии)

заводов-

№

п/п

Перечень основных

данных и требований

Содержание основных данных и требований

изготовителей. Стоимость оборудования, материалов, изделий
и  конструкций,  не  включенных  в  сметные  нормативы,  в
составе  сметной  документации  следует  учитывать  на
основании  сопоставимого  анализа  стоимости  оборудования,
материалов,  изделий  и  конструкций.  Сопоставительный
анализ  стоимости  выполненяется  проектной  организацией  на
основании  информации  о  текущей  стоимости  применяемых
оборудования,

материалов,

изделий,

конструкций

согласовывается с Заказчиком.
Результаты  сопоставительного  анализа  оформляются  в
формате согласно Приложению № 2 к настоящему Заданию на
проектирование
20.4. Транспортные  расходы  на  материалы,  неучтенные
ФССЦ.  Применить  в  размере  6  %  от  отпускной  цены,  на
оборудование применить в размере 3 % от отпускной цены (п.
4.60 МДС 81-35.2004).
20.5. Транспортные  расходы  в  соответствии  с  п. 20.4.
применяются  в  случае  отсутствия  калькуляции  стоимости
доставки  и  при  условии  отсутствия  данных  расходов  в
стоимости  поставки  соответствующих  оборудования  и
материалов,  что  подтверждается  предоставлением  копий
соответствующих договоров поставки.
20.5. Заготовительно-складские

расходы на материалы,

неучтенные  ФССЦ,  (за  исключением  металлоконструкций)
применить  2 %  от  отпускной  цены,  на  металлические
строительные  конструкции,  неучтенные  ФССЦ,  применить
0,75 %  от  отпускной  цены,  на  оборудование  –  1,2 %  (п.3.312
МДС 81-2.99).
20.6. В сводном сметном расчете учесть следующие затраты:
20.6.1. Коэффициент  дополнительных  затрат  на  производство
ремонтно-строительных  работ  в  зимнее  время  применить  по
ГСН 81-05-02-2007 («Сборник сметных норм дополнительных
затрат  при  производстве  строительно-монтажных  работ  в
зимнее  время»,  температурная  зона  V,  пункт  81.  В,
Приложение №1).
20.6.2. Резерв  средств  на  непредвиденные  работы  и  затраты
применить в размере 1,5 % (п. 4.96 МДС 81-35.2004).
20.6.3. Затраты на временные здания и сооружения принять в
соответствии с ГСН 81-05-01-2001.
20.6.4. Командировочные

расходы

соответствии

положениями

Постановления

Правительства

РФ

от

02.10.2002г. №729.
20.6.5. Перевозку работников, перемещение механизмов (при
обосновании ПОС) по расчету.
20.6.6. Затраты на проектные и изыскательские работы,
проведение

необходимых

согласований

(в

качестве

обоснования  размера  данных  затрат  должна  быть  приложена
смета по форме 2-п (3-п))
20.7. За  итогом  Сводного  сметного  расчета  стоимости
строительства  указать  данные  о  возвратных  суммах  от
демонтажа  оборудования  и  материалов  по  результатам

№

п/п

Перечень основных

данных и требований

Содержание основных данных и требований

выполненного расчета.
20.8. Коэффициент,

учитывающий стесненные условия

работы на территории действующего предприятия, согласно
МДС 81-35.2004 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2
п.3 в размере 1,15.
20.9. Затраты

на проведение пусконаладочных работ,

необходимые  для  доведения  объекта  до  состояния,
пригодного  для  его  использования,  выполняемые  до  ввода
объекта  в  эксплуатацию  и  формирования  первоначальной
стоимости

амортизирующего

имущества

(основного

средства), включаются в Главу 9  «Прочие работы и затраты»
(графы  7  и  8)  сводного  сметного  расчета  стоимости
строительства,  без  разделения  работы,  выполняемые
«вхолостую»  и  «под  нагрузкой».  При  этом  состав  и  объем
выполняемых

пусконаладочных

работ

должны

соответствовать требованиям проекта, СНиПов и технических
регламентов.

21.

Мероприятия

по

пожарной
безопасности

При выполнении проектных работ учесть:
- ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности»;

- СниП

21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и

сооружений»;

- Стандарт

ПАО

«ЛУКОЙЛ»

СТО

–

1.6.9.2-2019

«Документация предпроектная и проектная. Требования к
составу и содержанию обосновывающих материалов»;

- другими действующими нормативными документами РФ и

ПАО «ЛУКОЙЛ» в области пожарной безопасности;

- Правила противопожарного режима в РФ.

22. Охрана окружающей

среды.

В  составе  Пояснительной  записки  разработать  раздел
«Перечень  мероприятия  по  охране  окружающей  среды»
согласно  действующему  законодательству  и  нормативным
документам

РФ,

стандартами

ПАО

«ЛУКОЙЛ»,

регулирующими  природоохранную  деятельность  (Стандарт
ПАО  «ЛУКОЙЛ»  СТО  –  1.6.9.2-2019  «Документация
предпроектная  и  проектная.  Требования  к  составу  и
содержанию обосновывающих материалов»).

23. Требования по

промышленной
безопасности и охране
труда.

23.1. В составе Пояснительной записки разработать разделы
«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»,
«Промышленная безопасность, охрана труда»
23.2. Обеспечить соответствие разделов требованиям:

- Федеральный закон от 21 июня 1997 года №116-ФЗ «О

промышленной безопасности опасных производственных
объектов»;

- Стандарт СТО 1.6.9.2-2019 Документация предпроектная и

проектная

«Требования

составу

содержанию

обосновывающих материалов».

- СниП 12-03-2001, СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в

строительстве»; СниП 12-03-2001, СП 49.13330.2010
«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие
требования»;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной

№

п/п

Перечень основных

данных и требований

Содержание основных данных и требований

безопасности «Общие правила взрывобезопасности для
взрывопожароопасных химических, нефтехимических и
нефтеперерабатывающих

производств»

(Приказ

Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору от 11 марта 2013 г. N 96);

- Федеральные нормы и правила в области промышленной

безопасности

«Правила

промышленной

безопасности

складов нефти и нефтепродуктов» (Приказ Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 30 ноября 2016 г. N 461);

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ

«Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений».

24. Согласование

документации
(экспертизы)

Подрядчик

обеспечивает

проведение

экспертизы

промышленной  безопасности  Рабочей  документации  и
пояснительной  записки  в  соответствии  с  законодательством
РФ,  обеспечивает  получение  положительного  заключения
экспертизы  промышленной  безопасности,  предоставление  в
Ростехнадзор  заявления  Заказчика  и  получение  ответного
уведомления о внесении сведений в Реестр.

25. Порядок сдачи

документации

Подрядчик

представляет

Заказчику

разработанную

Документацию в 5-ти экз. на бумажных носителях и 2-х
экземплярах на электронном носителе.

26. Требования к передаче

материалов

на

электронных
носителях

26.1. Электронная  копия  комплекта  документации  передается
на CD-R диске (дисках).
26.2. Диск должен быть защищен от  записи; иметь этикетку  с
указанием  изготовителя,  даты  изготовления,  названия
комплекта.  В  корневом  каталоге  диска  должен  находиться
текстовый файл содержания.
26.3. Состав  и  содержание  диска  должно  соответствовать
комплекту  документации.  Каждый  физический  раздел
комплекта  (том,  книга,  альбом  чертежей  и  т.п.)  должен  быть
представлен  в  отдельном  каталоге  диска  файлом  (группой
файлов) электронного документа.
26.4. Название  каталога  должно  соответствовать  названию
раздела.
26.5. Документация на электронном носителе представляется в
следующих форматах:
- чертежи  -  AutoCAD  Drawing  (*.dwg)  версии  15  (2002)  и
выше, а также в формате pdf;
Дополнительно:
- текстовая документация - форматы версии MS Office  версии
2000 и выше (*.doc,

xls

*.mdb, *ppt);

- спецификации  оборудования  и  материалов  -в  формате  pdf;
Excel.
- локальные,  объектные  сметы,  сводный  сметный  расчет
(идентичные  бумажному  оригиналу  в  формате  хls  (Excel)  и
Гранд Смета.
Использование  форматов  файлов,  отличных  от  стандартных,
согласовывается дополнительно.

28. Исходные данные

28.1. Предоставляются после заключения Договора:

№

п/п

Перечень основных

данных и требований

Содержание основных данных и требований

1. Заключение

по результатам полного обследования

резервуара  вертикального  стального  РВС  50 000  тех.№13
принадлежащего ООО «Варандейский терминал»
2. Рабочий  проект  2368-1-КМ  «Резервуар  с  защитной  стенкой
объемом  50000м

для нефти с алюминиевым понтоном» (в

архиве Заказчика).
28.2. Устанавливается  следующий  порядок  предоставления
Заказчиком  исходных  данных,  не  указанных  в  п. 28.1
настоящего  задания,  потребность  в  которых  возникла  в  ходе
проектирования:
28.2.1. Подрядчик  письменно

запрашивает у Заказчика

необходимую

для

выполнения

проектных

работ

документацию;
28.2.2. В случае наличия Заказчик направляет/передает
запрошенную документацию;
28.2.3. В случае отсутствия какой-либо из запрошенной
документации,

либо

непригодности

данных

для

проектирования  Заказчик  письменно  сообщает  об  этом
Подрядчику.  Подрядчик  в  этом  случае  за  свой  счет
осуществляет  необходимые  действия  для  получения  либо
подготовки таких данных/документации.

Приложение: 1. Информация о текущем состоянии объекта технического перевооружения –

на 6л.

2. Форма результатов сопоставительного анализа – на 1 л.

Приложение № 1 к Заданию на проектирование

Информация о текущем состоянии объекта технического перевооружения

Резервуар РВС-50000 техн. № 13 для хранения нефти, установленный на территории

ООО «Варандейский терминал», представляет собой вертикальный цилиндрический

стальной с защитной стенкой и плавающим понтоном резервуар объемом 50000 м

. Дата

ввода резервуара в эксплуатацию – апрель 2008 г.

Корпус резервуара, выполненный из листовой стали, представляет собой

металлический цилиндр. Корпус состоит из семи поясов. Проектная толщина первого пояса

составляет 28,0 мм, толщина второго пояса 24,0 мм, третьего – 22,0 мм, остальных поясов –

18,0 мм.

Защитная стенка резервуара, выполненная из листовой стали, представляет собой

металлический цилиндр. Корпус защитной стенки состоит из шести поясов. Проектная

толщина первого пояса составляет 25,0 мм, толщина второго пояса 18,0 мм, третьего – 14,0

мм, остальных поясов – 10,0 мм.

Вид сварных соединений корпуса и защитной стенки – кольцевые сварные соединения,

продольные сварные соединения листов – стыковые; сварной шов узла сопряжения крыши с

корпусом, сварной шов узла сопряжения днища с корпусом – тавровые; сварные соединения

узлов сопряжения штуцеров, люков-лазов с корпусом – угловые.

Крыша резервуара стационарная самонесущая каркасная купольная состоит из

центрального щита с промежуточным кольцом и собранных попарно укрупненных щитов в

количестве 32 штук.

Основное днище резервуара состоит из центральной части – листовой стали толщиной

7,0 мм – и окрайки толщиной 18,0 мм, защитное днище резервуара состоит из центральной

части – листовой стали толщиной 7,0 мм – и окрайки толщиной 16,0 мм.

Согласно данным паспорта элементы резервуара изготовлены из стали 09Г2С-12.

Для снижения потерь нефти от испарения резервуар оснащен металлическим понтоном

на поплавках с герметичным настилом. Материал настила – алюминий. Фирма изготовитель

VACONODECK (Германия).

Согласно проекту выполнена теплоизоляция корпуса и крыши резервуара. Толщина

теплоизоляционного слоя 120 мм. Тепловая изоляция состоит из минераловатных матов в

защитном кожухе из оцинкованного листа.

В резервуаре предусмотрена подача горячей воды в регистры подогревателей для

поддержания температуры продукта.

Техническая характеристика стального вертикального резервуара РВС-50000 техн.

№13:

– общая высота 26300 мм;

– высота цилиндрической части резервуара 18200 мм;

– высота защитной стенки резервуара 15600 мм;

– внутренний диаметр основного резервуара 60700 мм;

– внутренний диаметр защитного резервуара 66070 мм;

– давление под наливом (гидростатическое);

– рабочая среда нефть;

– номинальный объем резервуара 50000 м3;

– предельная высота взлива резервуара 16500 мм;

– максимальная температура продукта плюс 50°С;

– плотность продукта 0,885 т/м3;

– класс опасности резервуара 1.

За время эксплуатации ремонтных работ на резервуаре не производилось.

Обнаруженные дефекты:

При проведении контроля сварного соединения (уторного шва) приварки стенки

основного резервуара к окрайке днища обнаружен разрыв металла листа окрайки днища

(толщиной 18,0 мм) в районе люка-лаза 600×900 мм на южной стороне резервуара. Зона

разрыва металла, обнаруженная визуальным контролем, составила 2600 мм.

По результатам ультразвуковой дефектоскопии выявлены дефекты выше браковочного

уровня в контролируемой зоне (прилегающие зоны разрыва металла окрайки днища общей

протяженностью 2400 мм).

Таким образом общая протяженность дефектного участка включая видимую часть

разрыва металла и прилегающие зоны составила 5000 мм.

При проведении контроля сварных соединений между основной и защитной стенкой

резервуара обнаружена трещина в нахлесточном соединении уплотнительной полосы

окрайки основного резервуара с защитным днищем в районе люка-лаза 600×900 мм.

При проведении контроля на основном днище резервуара выявлены две зоны просадки

днища: 1-я зона размером 7,8 м ×2,5 м, глубина просадки h=70 мм, 2-я зона размером 13,1 м

×3,8 м, глубина просадки h= от 50 до 70 мм. Местоположение зон представлено на схеме

днища.

Общий вид резервуара:

Фото № 1.

Фото № 2.

Таблица 1. Результаты ультразвукового контроля

Результаты

измерений №

п/п

Контрольный

участок по схеме

Предельная чув-

ствительность,

контроля мм²

Номинальная

частота

контроля,

МГц

Описание

обнаруженных

дефектов

Оценка

качества,

балл

Контроле-

доступность

Участок 1 (зона

влево от разрыва)

1,2

5,0

10-Д(14)-Е(1400)

А (недопу-

стим)

1ДК

Участок 1 (зона

вправо от разрыва)

1,2

5,0

12-Д(10)-Е(1000)

А (недопу-

стим)

1ДК

Схема 2. Схема контроля

Фото 3.Укрупненное фото части дефекта

Приложение № 2 к Заданию на проектирование

№

Наименование

оборудование/материала

(тип/марка)

№ локального

сметного

расчета

Ед.

изм.

Кол-

во

Стоимость по коммерческим

предложениям, прайс-листам, руб. без

НДС

Принятая к составлению

сметной документации

стоимость по

сопоставительному анализу:
коммерческое предложение,

прайс-лист, руб. без НДС

Оборудование

ООО «…»
№___ от ___

Материалы

…

Согласовано как форма:

Заказчик:

Подрядчик:

Представитель Управляющей организации
в ООО «Варандейский терминал»
Генеральный директор
ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»

___________________ А.В. Махнев

___________________

М.П.

Приложение № 2 к Договору
№ ______________от_______________2020 года

Протокол согласования договорной стоимости

№

п/п

Наименование работы, услуги

Цена

без НДС, руб.

Кроме того -

НДС, руб.

Цена с НДС,

руб.

Проектные работы согласно Заданию на проектирование и в объеме, необходимом

согласно законодательству Российской Федерации для технического перевооружения

РВСП – 50000м3, получения положительного заключения экспертизы промышленной

безопасности Рабочей документации, пояснительной записки на техническое

перевооружения РВСП – 50000м3 технологический № 13. (п.2.1.1. Договора)

Получение положительного заключения экспертизы промышленной безопасности,

предоставление в Ростехнадзор заявления Заказчика о внесении сведений Реестр с

приложением заключения экспертизы промышленной безопасности, получение

уведомления о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в Реестр.
(п..2.1.2 Договора)

Всего:

Приложение: сметный расчет стоимости – на __ л.

Заказчик:

Подрядчик:

Представитель Управляющей организации
в ООО «Варандейский терминал»
Генеральный директор
ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»

___________________ А.В. Махнев

___________________

М.П.

Приложение № 3 к Договору
№ ______________от_______________2020 года

Форма № 2п

СМЕТА

на выполнение проектных работ и оказание услуг по инвестиционному проекту «Техническое перевооружения РВСП – 50000м3 технологический № 13»

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ

и услуг по договору

Наименование проектной организации

Наименование организации заказчика

Тыс.руб.

№ п/п

Характеристика предприятия,

здания, сооружения или виды

работ и услуг

Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов

указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и

изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости:(a+bx)*Kj или (объем

строительно-монтажных работ)* проц.

Стоимость

100 или количество * цена

Итого

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

Составитель сметы

[подпись (инициалы, фамилия)]

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

Подрядчик:

Представитель Управляющей организации
в ООО «Варандейский терминал»
Генеральный директор
ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»

___________________ А.В. Махнев

___________________

М.П.

Приложение № 4 к Договору
№ ____________от_______________2020 года

АКТ№

сдачи - приемки выполненных работ (Акт об оказанных услугах)

к договору от «___» _________г. № __________

____________________________________________________________________________

(Наименование инвестиционного проекта/объекта НЗС)

_____________________________________________________

(Код инвестиционного проекта)

«_____»_____________202_ г.

Мы,

нижеподписавшиеся,

_________________________________________________,

(сокращенное наименование –_____________________________) именуемое в дальнейшем
«ЗАКАЗЧИК», в лице_________________________________________________, действующего
на

основании

___________________________,

одной

стороны,

__________________________________________,

(сокращенное

наименование

–

_________________________________________) именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в
лице__________________________________________,

действующего

на

основании

____________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
составили настоящий акт о том, что выполненная работа соответствует условиям договора и в
надлежащем порядке оформлена.

№
п/п

Наименование

работы

(услуги)

Цена по договору,
руб.

Выполнено по

состоянию, руб.

Сумма, руб.

Итого:

Итого НДС:

Итого (с учетом НДС):

Стоимость работ (услуг) с учетом НДС, принятых по настоящему акту: ________ (__) руб. 00 коп. В
том числе сумма НДС по настоящему акту: _________(____).

Работу (Услугу) сдал
Подрядчик

(наименование должности)

____________(Ф.И.О.)
Место печати

Работу(Услугу) принял
Заказчик

(наименование должности)

____________(Ф.И.О.)
Место печати

СОГЛАСОВАНО КАК ФОРМА

Заказчик:

Подрядчик:

Представитель Управляющей организации
в ООО «Варандейский терминал»
Генеральный директор
ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»

___________________ А.В. Махнев

___________________

М.П.

Приложение № 5 к Договору
№ _____________от_______________2020 года

Акту приема-передачи результатов выполненных работ и оказанных услуг

______________________________

от « » _____________ 20___г.

ДОГОВОР

________________________________

Получатель
________________________________________________________________________________

Адрес
___________________________________________________________________________

Препровождается следующая документация:

№

п/п

Наименование документации

Номера чертежей или томов

документации

Количество

экземпляров

Ответственный за отправку
__________________________________________________________________
(должность, подпись, дата, Ф.И.О.)

Означенную в акте приема-передачи документацию ___________________ получил:

__________________________________________________________________________
(должность, подпись, дата, Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО КАК ФОРМА:

Заказчик:

Подрядчик:

Представитель Управляющей организации
в ООО «Варандейский терминал»
Генеральный директор
ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»

___________________ А.В. Махнев

___________________

М.П.

Приложение № 6 к договору №_____________ от «___»__________2020 года

Перечень нарушений требований промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды при выполнении

работ/оказании услуг подрядными организациями на объектах (территории) ООО «Варандейский терминал»

№

Наименование нарушения

Величина

неустойки

(штрафа),

тыс. рублей

Документ
фиксации

нарушения

Примечание

Нахождение работников Подрядчика в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения
(за исключением случаев выявления указанных фактов
непосредственно работниками Подрядчика с письменным
уведомлением об этом Заказчика в течение 2-х часов с
момента выявления)

100

Документ, раздельно
составленный на каждого
работника

У лиц, допустивших данное
нарушение, изымается
пропуск

Попытка или пронос/провоз/хранение веществ,
вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое
опьянение (за исключением случаев выявления указанных
фактов непосредственно работниками Подрядчика с
письменным уведомлением об этом Заказчика в течение 2-х
часов с момента выявления)

100

Документ, раздельно
составленный по каждому
факту нарушения

У лиц, допустивших данное
нарушение, изымается
пропуск

Сокрытие, несвоевременное предоставление или
предоставление недостоверной информации о несчастном
случае, аварии и инциденте

150

Информация, поступившая от
сторонних организаций,
включая органы надзора и
контроля, медицинские
учреждения

3а каждый факт
неисполнения или
ненадлежащего исполнения

Проведение Подрядчиком работ повышенной опасности без
необходимого наряд-допуска или без согласования с
руководителем объекта и представителями пожарной части
(в случаях предусмотренных наряд-допуском)

100

Документ, подтверждающей
факт нарушения, с
приложением Перечня работ
повышенной опасности
предприятия, утвержденного

Отсутствие проводимой
Работы в Перечне
подтверждает данное
нарушение

при единовременном наличии в выявленном факте признаков нескольких из указанных нарушений, общий штраф определяется на основе суммирования, при этом за все

нарушения данных требований работниками Субподрядчика ответственность перед Заказчиком несет Подрядчик

документ (предписание/постановление/акт), составленный в соответствии с СТО ЛУКОЙЛ 1.6.5-2019

№

Наименование нарушения

Величина

неустойки

(штрафа),

тыс. рублей

Документ
фиксации

нарушения

Примечание

руководителем

Невыполнение Подрядчиком мероприятий,
предусмотренных разделами наряд-допуска «Мероприятия
по подготовке объекта (оборудования) к проведению работ
и последовательности их проведения» и «Мероприятия,
обеспечивающие безопасность проведения работ,
периодичность выполнения анализов воздушной среды»

Документ, подтверждающий
факт нарушения с
приложением копии наряд-
допуска

За каждое невыполненное
мероприятие

Отключение или нарушение целостности блокировок и
других устройств обеспечения безопасности на
действующем оборудовании Подрядчика или Заказчика без
соответствующего письменного разрешения

Документ, подтверждающий
факт нарушения

Штраф налагается за
каждый факт нарушения

Курение работников Подрядчика вне специально
отведенных мест

Документ, составленный на
каждого работника

У лиц, допустивших данное
нарушение, изымается
пропуск

Использование работниками Подрядчика открытого огня
или производство работ, связанных с искрообразованием,
вне специально отведенных мест, если это не
предусмотрено наряд-допуском

100

Документ, подтверждающий
факт нарушения

У лиц, допустивших данное
нарушение, изымается
пропуск

Производство работ работниками Подрядчика без
применения средств индивидуальной защиты

Документ, подтверждающий
факт нарушения

Штраф налагается за каждого
нарушителя

10.

Выполнение работ, не предусмотренных наряд-допуском,
планом (проектом) производства работ, без согласования с
Заказчиком

Документ, подтверждающий
факт нарушения, с
приложением документа,
требование которого
нарушено

За каждый факт
неисполнения или
ненадлежащего исполнения

11.

Нарушение технологии производства работ/оказания услуг

Документ, подтверждающий
факт нарушения, с
приложением документа,
требование которого
нарушено

За каждый факт
неисполнения или
ненадлежащего исполнения

12.

Возобновление производства работ/оказания услуги,
запрещенной сотрудниками органов контроля и надзора,

Документ, подтверждающий
факт нарушения на текущее

За каждый факт
неисполнения или

№

Наименование нарушения

Величина

неустойки

(штрафа),

тыс. рублей

Документ
фиксации

нарушения

Примечание

аварийно-спасательных формирований, службы ПБ, ОТ и
ОС, газоспасательного отряда, лицами, имеющими
полномочия на данное действие

время, и документ,
запрещающий производство
работ/оказания услуги

ненадлежащего исполнения

13.

Применение Подрядчиком технических устройств,
оборудования, инструментов, не прошедших
своевременную экспертизу промышленной безопасности,
испытаний, освидетельствований, а также не имеющих
соответствующей разрешительной документации на
применение

Документ, подтверждающий
факт нарушения по каждому
устройству, оборудованию,
инструменту

Заключение экспертизы
промышленной
безопасности должно быть
положительное и
зарегистрированное в
установленном порядке,
срок действия экспертизы,
испытаний,
освидетельствований не
должен быть
просроченным

14.

Отсутствие у Подрядчика документов, определенных
законодательными требованиями действующих
нормативных документов в области ПБ, ОТ и ОС,
требующих обязательного согласования с органами надзора
и контроля

Документ, подтверждающий
факт нарушения, с
приложением титульного
листа и листов утверждения и
согласования документа,
предъявленного Подрядчиком

15.

Повреждение сооружений (эстакад, ограничителей), линий
электропередач, технических устройств, оборудования,
подземных коммуникаций (включая кабельные линии),
включая люки колодцев, помимо прямого и косвенного
ущерба

150

Документ, подтверждающий
факт повреждения

При наличии документов,
подтверждающих наличие
ущерба величиной более 10
тыс. рублей, компенсация
помимо затрат на
восстановление имущества
заказчика

16.

Нарушение требований промышленной безопасности,
Правил устройства и безопасной эксплуатации (за каждое
нарушение)

Документ, подтверждающий
факт нарушения на каждом
месте производства работ

За каждый факт
неисполнения или
ненадлежащего исполнения

17.

Нарушение требований охраны труда (за каждое
нарушение)

Документ, подтверждающий
факт нарушения на каждом

№

Наименование нарушения

Величина

неустойки

(штрафа),

тыс. рублей

Документ
фиксации

нарушения

Примечание

месте производства работ

18.

Нарушение требований строительных норм и правил (за
каждое нарушение)

Документ, подтверждающий
факт нарушения на каждом
месте производства работ

19.

Нарушение требований пожарной безопасности (за каждое
нарушение)

Документ, подтверждающий
факт нарушения на каждом
месте производства работ

20.

Нарушение требований производственных инструкций на
опасных производственных объектах (за каждое
нарушение)

Документ, подтверждающий
факт нарушения на каждом
месте производства работ

21.

Отсутствие лица, ответственного за проведение работы
повышенной опасности, выполняемой по наряд-допуску, на
Территории Заказчика (в случае обязательного
присутствия, определенного нормативными документами)

Документ, подтверждающий
факт нарушения на каждом
месте производства работ

22.

Нарушение требований Правил по охране труда при работе
на высоте

Документ, подтверждающий
факт нарушения на каждом
месте производства работ

23.

Нарушение законодательных и других требований в
области ПБ, ОТ и ОС по подготовке и проверке знаний
требований ПБ, ОТ и ОС

Документ, подтверждающий
факт нарушения на каждого
работника

24.

Распитие спиртных напитков, употребление наркотических
и психотропных средств

150

Документ, подтверждающий
факт нарушения на каждого
работника

У лиц, допустивших данное
нарушение, изымается
пропуск

25.

Проведение работ подрядчиком на опасных
производственных объектах без разработанных и
согласованных в установленном порядке проектов
производства работ и технологических карт ремонта

Документ, подтверждающий
факт нарушения на каждом
месте производства работ

26.

Несвоевременное предоставление документации,
подтверждающей качество выполняемых услуг
(исполнительная документация, акты выполненных работ)

Документ, составленный по
результатам выявленного
нарушения

27.

Несвоевременное предоставление экспертиз
промышленной безопасности по продлению безопасной

Документ, составленный по
результатам выявленного

За каждый факт
неисполнения или

№

Наименование нарушения

Величина

неустойки

(штрафа),

тыс. рублей

Документ
фиксации

нарушения

Примечание

эксплуатации технических устройств, зданий и
сооружений, отработавших нормативный срок

нарушения

ненадлежащего исполнения

28.

Действия Подрядчика прямым или косвенным образом,
приведшие к аварии на опасных производственных
объектах

500

Акт технического
расследования аварии

За каждый факт
неисполнения или
ненадлежащего исполнения

29.

Действия Подрядчика прямым или косвенным образом,
приведшие к инциденту на опасных производственных
объектах. (Устанавливается по итогам расследования
инцидента и величины материального ущерба)

от 300

Акт технического
расследования инцидента

За каждый факт
неисполнения или
ненадлежащего исполнения

30.

Действия Подрядчика прямым или косвенным образом,
приведшие к возникновению пожара на объектах Заказчика.
(Устанавливается по итогам расследования инцидента и
величины материального ущерба)

от 500

Документ, составленный по
результатам выявленного
нарушения

За каждый факт
неисполнения или
ненадлежащего исполнения

31.

Действия Подрядчика, прямым или косвенным образом
повлекшие причинение вреда окружающей среде при
производстве работ/оказании услуги на объектах Заказчика.
(Устанавливается по итогам расследования инцидента и
величины материального ущерба)

от 300

Акт расследования аварии,
инцидента с экологическим
ущербом

Не более суммы
экологического ущерба

32.

Несанкционированное накопление (временное
складирование), размещение (хранение и /или захоронение)
отходов в местах, не предназначенных для этого (в том
числе на открытом грунте), на площадках производства
работ и на прилегающих к ним территориях, на территории
строительного городка подрядной организации и вокруг
него.

Документ, составленный по
результатам выявленного
нарушения

За каждый факт
неисполнения или
ненадлежащего исполнения

33.

Несвоевременный вывоз отходов, образующихся в
результате деятельности подрядной организации,
приводящий к захламлению территории производства
работ, строительного городка подрядной организации и
прилегающих к ним территорий.

Документ, составленный по
результатам выявленного
нарушения

За каждый факт
неисполнения или
ненадлежащего исполнения

34.

Несанкционированный сброс в системы канализации
Заказчика сточных вод (жидких отходов) и химических

Документ, составленный по
результатам выявленного

За каждый факт
неисполнения или

№

Наименование нарушения

Величина

неустойки

(штрафа),

тыс. рублей

Документ
фиксации

нарушения

Примечание

веществ, используемых подрядной организацией или
образовавшихся в результате деятельности подрядной
организации.

нарушения

ненадлежащего исполнения

35.

Несанкционированные выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух, образовавшиеся в результате
деятельности подрядной организации.

Документ, составленный по
результатам выявленного
нарушения

36.

Загрязнение почвогрунтов химическими веществами (в том
числе нефтепродуктами) на площадках производства работ
и на прилегающих к ним территориях, на территории
строительного городка подрядной организации и вокруг
него.

300

Документ, составленный по
результатам выявленного
нарушения

За каждый факт
неисполнения или
ненадлежащего исполнения

37.

Использование подрядной организацией при производстве
работ химических реагентов, на которые отсутствуют
необходимые документы (например, санитарно -
гигиенические и экологические сертификаты, паспорта
безопасности), подтверждающие безопасность применения
данных реагентов по отношению к здоровью человека и
окружающей среде.

100

Документ, составленный по
результатам выявленного
нарушения

За каждый факт
неисполнения или
ненадлежащего исполнения

38.

Использование подрядной организацией при производстве
работ технических средств и оборудования, не
предусмотренных проектной документацией, и
оказывающих несанкционированное негативное
воздействие на окружающую среду.

100

Документ, составленный по
результатам выявленного
нарушения

За каждый факт
неисполнения или
ненадлежащего исполнения

39.

Использования подрядной организацией при производстве
работ технических средств и оборудования при
отключенных системах очистки выбросов и сточных вод,
входящих в их состав.

Документ, составленный по
результатам выявленного
нарушения

За каждый факт
неисполнения или
ненадлежащего исполнения

40.

Нарушение требований при обращении с отходами
производства и потребления (размещение в
непредусмотренных местах, несоблюдение требований по
раздельному сбору отходов, захламление территории,
сжигание отходов и т.д.)

Документ, составленный по
результатам выявленного
нарушения

За каждый факт
неисполнения или
ненадлежащего исполнения

Лукоил «Техническое перевооружение РВСП-50000 № 13ООО «Варандейский терминал». Положение о закупках (2020 год) - часть 2