Лукоил «Техническое перевооружение РВСП-50000 № 13ООО «Варандейский терминал». Положение о закупках (2020 год)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ И ПРЕДМЕТЕ ЗАКУПКИ

1.1.

Предмет закупки

Выполнение проектных работ и оказание услуг по инвестиционному проекту «Техническое
перевооружение РВСП-50000 № 13 ООО «Варандейский терминал»

1.2.

Объект закупки

РВСП-50000 № 13 (Инв. № Б00003116)

1.3.

Заказчик

ООО «Варандейский терминал»
Место нахождения:
166700, Ненецкий автономный округ, Район Заполярный, рабочий поселок Искателей,
улица Россихина, 4.
Почтовый адрес: 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.1
Адрес Объекта: Объект находится в 7,5 км северо-восточнее поселка Варандей, и в 0,8 км от
побережья Баренцева моря.

1.4.

Банковские реквизиты заказчика

ООО «Варандейский терминал»
ПАО Банка ФК «Открытие»
БИК 044525985
Кор/сч. 30101810300000000985
Рас./сч. 40702810401700104409
ООО  «Варандейский  терминал»  зарегистрировано  МИ  МНС  РФ  №4  по  Архангельской
области и Ненецкому автономному округу 25.06.2013 г.ОГРН 1138383000436
ОКПО  72357966
ОКВЭД  52.10.21, 19.20, 33.12, 42.21, 42.22.1, 42.91,2, 46.18.99, 49,50.11, 49.50.12, 52.24

1.5.

Информация о месте, сроках выполнения работ и оказания услуг

1.5.1.

Объект находится в 7,5 км северо-восточнее поселка Варандей, и в 0,8 км от
побережья Баренцева моря.

1.5.2.

Сроки выполнения работ и оказания услуг:

Начало:

с даты подписания Договора

Окончание:

15.12.2020

1.5.3.

Технические и коммерческие сведения изложены в проектно-технической и

коммерческой документации, являющиеся неотъемлемой частью настоящей документации
о закупке

1.6.

Сведения о начальной (максимальной) цене договора

Без НДС:

2 295 022,00 руб. (два миллиона двести девяносто пять тысяч двадцать
два рублей, 38 копеек)

НДС 18%:

459 004,40 руб. (четыреста пятьдесят девять тысяч четыре рубля, 40
копеек)

Итого с НДС 18%:

2 754 026,40 руб. (восемь миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч сто
девяносто один рубль, 66 копеек)

1.7.

Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в

закупке

1.7.1.

Порядок подачи предложений:

Для участия в закупке участник закупки подаёт предложение в срок и по форме, установленным
в  настоящей  Документации  о  закупке.  Участник  закупки  подаёт  предложение  в  письменной
форме  в  запечатанном  конверте,  при  этом  на  таком  конверте  указывается  порядковый  номер
закупки,  вид,  способ  и  наименование  закупки,  на  участие  в  которой  подаётся  предложение,  а
также  реквизиты  участника  закупки.  Предложение  в  письменной  форме  может  быть  подано
участником закупки лично либо посредством почты или курьерской службы;
1.7.2.

Место подачи предложений:

ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»

115035, Москва, Большая Ордынка, д. 1
1.7.3.

Дата начала подачи предложений: с даты размещения извещения и документации о

закупке в единой информационной системе;
1.7.4.

Дата окончания срока подачи предложений: в соответствии с п. 15 Извещения о закупке

1.8.

Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам

закупки разъяснений положений документации о закупке

1.8.1.

Форма и порядок разъяснения документации о закупке

1.8.1.1.

Начиная с даты начала срока подачи предложений на участие в закупке (п.

1.7.3

любой потенциальный участник закупки вправе направить в письменной форме Организатору
закупки запрос о разъяснении положений документации о закупке.
1.8.2.

В течение 3-х (трех) рабочих дней со дня поступления указанного запроса Организатор

закупки  подготовит  разъяснения  положений  документации  о  закупке,  если  указанный  запрос
поступил  к  Организатору  закупки  не  позднее  чем  за  3  (три)  рабочих  дня  до  даты  окончания
подачи  предложений  на  участие  в  закупке,  указанной  в  п.

Error! Reference source not

found.

Документации о закупке. Организатор закупки размещает ответ (без указания источника

запроса) в

единой информационной системе

по следующей форме:

№ п/п

Вопрос

Разъяснения:
2

Вопрос

Разъяснения:

1.8.3.

Участник закупки должен составить запрос о разъяснении Документации о закупке строго

по следующей форме:
«Изучив  Документацию  о  закупке  от ___________  №  ________  на  определение  наилучших
условий  выполнения  работ,  оказания  услуг,  поставки  (указывается  предмет  закупки  в
соответствии  с  п.

1.1

Документации о закупке) просим представить ответы на вопросы,

возникшие после изучения материалов:

№ п/п Вопрос
1

…

1.8.4.

Участник направляет в формате *.pdf или *.doc запрос о разъяснении документации о

закупке на адрес электронной почты контактного лица, указанный в п. 4 Извещения о закупке. В
теме электронного сообщения должны быть указаны сведения о номере, дате и предмете закупки.

1.8.5.

Точное время получения запросов от Участников закупки определяется на основании

данных Microsoft Outlook Заказчика (Организатора закупки) (дата и время получения
электронного сообщения), вне зависимости от даты регистрации исходящего письма участника
закупки, подающего запрос.

1.9.

Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов

закупки

1.9.1.

Место рассмотрения:

ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»
115035, Москва, Большая Ордынка, д. 1
1.9.2.

Дата рассмотрения: в соответствии с п. 19 Извещения о закупке;

1.9.3.

Дата подведения итогов: в соответствии с п. 20 Извещения о закупке.

ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

2.1.

Место выполнения работ (оказания услуг)

ООО «Варандейский терминал»
Объект находится в 7,5 км северо-восточнее поселка Варандей, и в 0,8 км от побережья
Баренцева моря

2.2.

Цели и задачи. Описание видов работ (услуг)

2.2.1.

Целью выполнения работ по предмету закупки является разработка Рабочей документации,

пояснительной  записки,  сметной  документации,  проекта  организации  строительства,  в  объеме,
соответствующем  Заданию  на  проектирование  (Приложение  №  1  к  проекту  Договора)  и
необходимом  для  технического  перевооружения  РВСП-50000  №  13    в  соответствии  с
законодательством РФ .
2.2.2.

Описание видов работ и услуг:

Для  достижения  целей,  указанных  в  п.  2.2.1,  в  том  числе  необходимо  выполнить  следующие
работы и оказать услуги:
- разработать  Рабочую  документацию,  пояснительную  записку,  сметную  документацию,  проект
организации строительства по техническому перевооружению  РВСП-50000 № 13 в соответствии
с Заданием на проектирование (Приложение № 1 к проекту Договора)
- получить  положительное  заключение  экспертизы  промышленной  безопасности  Рабочей
документации,  пояснительной записки, разработанных в соответствии с условиями Договора , а
также  предоставить  в  Ростехнадзор  заявления  Заказчика  о  внесении  сведений  в  Реестр  с
приложением  заключения  экспертизы  промышленной  безопасности,    получить  уведомление  о
внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в Реестр.

2.3.

Требования к выполняемым работам (оказываемым услугам) (технические и иные
характеристики)

Выполнение работ и оказание услуг должно осуществляться в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации, заключенным договором, на условиях
настоящей документации о закупке, а также локальных нормативных документов Заказчика

2.4.

Сроки выполнения работ (оказания услуг) по предмету закупки

Начало работ: с даты подписания Договора
Окончание работ: 15.12.2020

2.5.

Условия выполнения работ (оказания услуг)

2.5.1.

. Выполнить работы и оказать услуги по предмету закупки в соответствии с условиями

проекта договора.

2.6.

Требования к Контрагенту

2.6.1

К участию в конкурентных переговорах по решению закупочной комиссии не

допускаются лица:

2.6.1.1

находящиеся  в  процессе  ликвидации,  реорганизации  либо  признанные  банкротом,  а
также,  на  имущество  которых  наложен  арест  и/или  претенденты,  являющиеся
официальными  представителями  таких  хозяйствующих  субъектов  (дилеры,
дистрибьюторы,  иные  юридические  лица,  индивидуальные  предприниматели),
имеющие  договорные  отношения,  доверенности  на  представление  интересов  таких
хозяйствующих субъектов.

2.6.1.2

предпринимательская

деятельность

которых,

приостановлена

порядке,

предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.

2.6.1.3

которые в течение 12 месяцев, предшествующих проведению закупки, были
привлечены к административной ответственности в виде дисквалификации согласно
Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях.

2.6.1.4

входящие

в одну группу лиц в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26 июля

2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

по одному предмету закупки.

2.6.1.5

имеющие задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды за прошедший
календарный год и последний завершённый отчётный период.

2.6.1.6

имеющее просроченную задолженность и иные нарушения договорных обязательств
перед Заказчиком, срок исполнения которых просрочен более чем на 3 (три) месяца.

2.6.1.7

в отношении которого имеются не исполненные судебные решения.

2.6.1.8

допустившие нарушение обязательств по каким-либо договорам, ранее заключенным
с Заказчиком. При этом такое нарушение должно быть подтверждено вступившим в
течение 12 месяцев, предшествующих дате проведения закупки, в законную силу
решением арбитражного суда, принятым в пользу Заказчика.

2.6.1.9

сведения о которых имеются

в реестре недобросовестных поставщиков, который

ведётся в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

, а также

в реестре

недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального Закона
№ 223-ФЗ

(федеральный реестр недобросовестных поставщиков).

2.6.1.10

прямо или косвенно аффилированные/взаимозависимые либо зависимые по

отношению к работникам Заказчика, Организатора закупки, которые в силу своего
должностного положения могут оказать прямое или косвенное влияние на проведение
закупки, результаты оценки заявок (предложений) зарегистрированных участников
закупки и выбор победителя закупки.

2.6.1.11

опубликованные в перечнях «проблемных контрагентов» на сайте

www.nalog.ru

, а

также  имеющие  признаки  «фирм-однодневок»,  перечисленные  в    Приказе
Федеральной  налоговой  службы  от  30.05.2007  № ММ-3-06/333@  «Об  утверждении
Концепции  системы  планирования  выездных  налоговых  проверок»,  письме
Федеральной  налоговой  службы  от  11.02.2010  № 3-7-07/84,  письме  Министерства
финансов  Российской  Федерации  от  13.12.2011  № 03-02-07/1-430,  в  частности:
отсутствие документального подтверждения полномочий руководителя организации-
претендента; отсутствие информации о фактическом месте нахождения контрагента и
производственных  площадей;  отсутствие  очевидных  свидетельств  возможности
реального  выполнения  контрагентом  условий  договора,  а  также  наличие
обоснованных сомнений в возможности реального выполнения контрагентом условий
договора  с  учётом  времени,  необходимого  на  доставку  или  производство  товара,
выполнение  работ  или  оказание  услуг,  а  также  прочие  признаки,  указанные  в
вышеуказанных документах.

2.6.1.12

получившие доступ к информации о существенных условиях закупки, либо иной

информации, обладание которой создаёт дискриминационные условия для других
участников закупки и является проявлением недобросовестной конкуренции.

2.6.1.13

которые прямо или косвенно предлагают, дали либо соглашаются дать работнику

Заказчика,  Организатора  закупки,  члену  закупочной  комиссии  Заказчика,
Организатора  закупки  вознаграждение  в  любой  форме  (материальной  или
нематериальной),  в  целях  оказания  влияния  на  проведение  процедуры  закупки,
принятия решения или иного действия в связи с проводимой закупкой.

2.6.1.14

предоставившие, в том числе и по ранее проведённым закупкам, в составе заявок

(предложениях) для участия в закупке и заявках (предложениях) недостоверные
документы.

2.6.1.15

победители ранее проведённой закупки, систематически (два и более раза)

отказывающиеся от заключения договора с Заказчиком на условиях документации о
закупке Заказчика и/или решения, принятого закупочной комиссией Заказчика,
Организатора закупки.

2.6.1.

в отношении которых установлены и документально подтверждены другие факты,

отражающие риски нанесения финансового ущерба, а также ущерба имиджу
Заказчика в случае вступления в договорные отношения с данным хозяйствующим
субъектом.

2.6.2.

Требования к участникам закупки, качеству поставляемых товаров,

выполняемых работ, оказываемых услуг, такие как:

2.6.2.1.

наличие опыта выполнения работ, оказания услуг по предмету закупки.

2.6.2.2.

наличие необходимых лицензий, сертификатов, допусков и т.п., предусмотренных

требованиями действующего законодательства, локальных нормативных актов
Заказчика в отношении предмета закупки;

2.6.2.3.

выписка  из  реестра  членов  саморегулируемой  организации  в  области  архитектурно-
строительного  проектирования,  членом  которой  является  исполнитель  работ  по
подготовке  проектной  документации,  с  указанием  сведений  об  уровне
ответственности  по  обязательствам  по  договорам  подряда,  заключаемым  с
использованием  конкурентных  способов  заключения  договоров,  в  соответствии  с
которым  внесен  взнос  в  компенсационный  фонд  обеспечения  договорных
обязательств,  позволяющим  выполнять  работы  по  настоящей  закупочной
документации, а также указанием допуска к выполнению работ, которые оказывают
влияние  на  безопасность  особо  опасных  и  технически  сложных  объектов
капитального  строительства,  с  актуальной  (не  позднее  1  месяца)  датой  выдачи  на
момент подачи предложений об участии в закупке;

2.6.2.4.

соответствовать требованиям промышленной безопасности, охраны труда и
окружающей среды, установленным в Разделе 6 Документации о закупке;

2.6.2.5.

для исполнения предлагаемой закупки необходимо:

- Квалификация и опыт работников Исполнителя должна позволять выполнять все виды
работ, определенных в разделе 2.2 настоящей проектно-технической части документации о
закупке;
- Персонал Исполнителя должен иметь свидетельства и разрешающую документацию
позволяющие успешно выполнять работы по данной закупке.
2.6.3.

Перечень нормативной документации, которой необходимо руководствоваться

претенденту при производстве работ, оказании услуг:

2.6.3.1.

Федеральный

закон

РФ

«О

промышленной

безопасности

опасных

производственных объектов» ФЗ-116 от 21.07.1997.

2.6.3.2.

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002.

2.6.3.3.

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от
24.06.1998.

2.6.3.4.

Трудовой кодекс Российской Федерации.

2.6.3.5.

«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных
приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101, зарегистрированным в Минюсте
России от 19.04.2013, рег. № 28222.

2.6.3.6.

«Правила технической эксплуатации нефтебаз» (утверждены приказом Минэнерго
России от 19 июня 2003 года № 232).

2.6.3.7.

Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (в ред.17.02.2014).

2.6.3.8.

Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов
утвержденные приказом Ростехнадзора от 26.12.2012 № 777.

2.6.3.9.

Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 16 ноября 2015 г. № 873н «Правила по охране труда при хранении,
транспортировании и реализации нефтепродуктов».

2.6.3.10.

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования».

2.6.3.11.

ГОСТ 12.11.010-76 «Взрывобезопасность. Общие требования».

2.6.3.12.

РД-03-19-2007 «Положение об организации работы по подготовке и аттестации
специалистов

организаций,

поднадзорных

Федеральной

службе

по

экологическому, технологическому и атомному надзору».

2.6.3.13.

РД-03-20-2007 «Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих
организаций,

поднадзорных

федеральной

службе

по

экологическому,

технологическому и атомному надзору».

2.6.3.14.

Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов
производства

потребления.

СанПиП

2.1.7.1322-03,

утв.

Главным

государственным санитарным врачом РФ 30.04.2003.

2.6.3.15.

Санитарные правила по сбору, хранению, транспортировке и первичной обработке
вторичного сырья № 2524-82 от 22.01.1982, Минздрав СССР, М., 1982.

2.6.3.16.

Стандарт  ПАО  «ЛУКОЙЛ»  СТО  ЛУКОЙЛ  1.6.5-2019  «Система  управления
промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Требования
к подрядным организациям».
Стандарт  ПАО  «ЛУКОЙЛ»  СТО  ЛУКОЙЛ  1.6.14-2019  «Система  управления
промышленной  безопасностью,  охраной  труда  и  окружающей  среды.  Порядок
регистрации,  учета  и  расследования  аварий  и  инцидентов».лан  мероприятий  по
локализации  и  ликвидации  последствий  аварий  на  опасных  производственных
объектах Варандейского нефтяного отгрузочного терминала.

2.6.3.17.

План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и
нефтепродуктов на Варандейском нефтяном отгрузочном терминале.

2.6.3.18.

Положение о внутриобъектовом пропускном режиме ООО «Варандейский
терминал».

2.6.3.19.

«Инструкция ООО «Варандейский терминал» о внутриобъектовом пропускном
режиме.

2.6.3.20.

Стандарт СТО ЛУКОЙЛ 1.6.9.2-2019 «Документация предпроектная и проектная
«Требования к составу и содержанию обосновывающих материалов»;

2.6.3.21.

Стандарт СТО ЛУКОЙЛ 1.6.6.1-2019 «Документация предпроектная и проектная
«Оценка риска аварий и чрезвычайных ситуаций на опасных производственных
объектах».

2.7.

Иные требования и условия

2.7.1. Подрядчик  имеет  право  привлекать  для  выполнения  работ  по  настоящей  закупке
субподрядные  организации.  В  этом  случае  Подрядчик  обязан  предварительно  письменно
согласовать  с  Заказчиком  список  привлекаемых  субподрядных  организаций  с  указанием
выполняемых  ими  работ,  с  документальным  подтверждением  их  права  осуществлять
деятельность,  технических  и  финансовых  возможностей  аналогично  требованиям  к
описанию  прав,  технических  и  финансовых  возможностей  самого  участника  закупки.  В
случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик несет перед
Заказчиком  ответственность  за  последствия  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения
своих  обязательств  по  Договору  субподрядными  организациями.  В  случае  привлечения
Подрядчиком  к  работам  субподрядных  организаций  обязанности  по  расчетам  с  ними
возлагаются на Подрядчика
2.7.2. Срок  действия  разрешительных  документов  не  должен  заканчиваться  в  период
выполнения работ.
2.7.4. Для выполнения работ на объектах ВНОТ (п. Варандей), находящихся в пограничной зоне,
необходимо заблаговременно оформить разрешение в пограничном отделении г. Нарьян-Мара ПУ
ФСБ  России  по  Архангельской  области  в  соответствии  с  Приказом  ФСБ  РФ  от  15.10.2012г.
№515.(телефоны для справок: (81853) 4-89-60; 4-80-20).

КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

3.1.

Требования к условиям договора

3.1.1.

Подрядчик производит работы и оказывает услуги по договору без предварительной

оплаты.

3.1.2.

Оплата  результатов  выполненных  работ  и  оказанных  услуг  по  предмету  договора
производится  Заказчиком  по  завершению  выполнения  всех  Работ  и  оказания  всех
Услуг  по  Договору  в  размере,  определенном  в  Протоколе  согласования  договорной
стоимости, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на
60  (шестидесятый)  календарный  день  с  момента  подписания  Акта  сдачи-приемки
выполненных работ / об оказанных услугах) (в случае отнесения Подрядчика к категории
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  оплата  производится  на  15
(пятнадцатый)  рабочий  день  с  момента  подписания  Акта  сдачи-приемки  выполненных
работ / об оказанных услугах).

3.1.3.

В  случае  если  дата  платежа  приходится  на  нерабочий  праздничный  день,  оплата  за
оказанные/выполненные  услуги/работы  должна  быть  произведенана  ближайший
следующий за таким выходным  либо нерабочим праздничным днем рабочий день (в
случае,  если  Подрядчик  не  относится  к  категории  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства).
.

3.1.4.

Порядок оплаты может быть изменён по согласованию Сторон и только в части сроков
оплаты.

3.1.5.

Платежи осуществляются в валюте Российской Федерации.

3.1.6.

Изменение установленной цены по договору в течение срока действия договора возможно
только в случае изменения объёма работ и по согласованию с Заказчиком.

3.1.7.

Предоставление безусловной банковской гарантии не требуется.

3.1.8.

Авансирование не предусмотрено.

3.2.

Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учётом или без учёта расходов на

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных
платежей)

3.2.1.

Цена будет определена на основании конкурентных переговоров и оговорена в
договорной документации.

3.2.2.

Участнику Закупки необходимо произвести расчёт стоимости в соответствии с
Приложением № 8.3 к Документации о закупке, включив компенсацию всех издержек
ирасходов, а также учесть все факторы, влияющие на ценообразование.

3.2.3.

Цена должна включать все издержки и затраты Подрядчика:
- стоимость работ и услуг, определенных в Задании на проектирование;
- расходы на мобилизацию (демобилизацию) работников, имущества и оборудования
до места проведения работ на территории Заказчика;
- командировочные расходы;
- проживание;
- прочие расходы, в том числе налоги, зарплата и обучение специалистов, получение
необходимых разрешений и другие расходы, которые возникают при выполнении
работ.

3.2.4.

К расчету стоимости в соответствии с Приложением № 8.3. к Документации о закупке
должны прилагаться сметные расчеты стоимости выполняемых работ и оказываемых
услуг.  При  этом  сметные  расчеты  на  проектные  работы  должны  быть  выполнены  с
применением  Справочников  базовых  цен  на  проектные  работы  (СБЦ).  Сметный
расчет  победителя  закупки  будет  являться  приложением  к  Протоколу  согласования
договорной стоимости  (Приложение № 2 к проекту Договора).

3.2.5.

Предложение участника с ценой договора, превышающей начальную (максимальную)
цену договора, указанную Заказчиком в настоящей документации о закупке, к
рассмотрению не принимается.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

4.1. Проект договора на выполнение работ (оказание услуг)

ДОГОВОР № ____________

г. Москва

«___»_____________ 2020

г.

Общество с ограниченной ответственностью «Варандейский терминал»

(ООО «Варандейский терминал»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
представителя  Управляющей  организации  в  ООО  «Варандейский  терминал»  -
Генерального  директора  ООО  «ЛУКОЙЛ-Транс»  Махнева  Алексея
Викторовича,  действующего  на  основании  договора  о  передаче  полномочий
единоличного  исполнительного  органа  Управляющей  организации  и  об
оказании  услуг  по  сопровождению  производственной  и  финансово-
хозяйственной деятельности Общества № ЛТ-320/19/ВТ-202/19 от 21.12.2019, с
одной  стороны  и  _____________________,  именуемое  в  дальнейшем
«Подрядчик»,  в  лице  _____________________,  действующего  на  основании
____________,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  «Стороны»,  а  по
отдельности  –  «Сторона»,  заключили  настоящий  договор  на  условиях
документации

закупке

предложения

Подрядчика

(Закупка

№_________________).

При этом Стороны признают, что если в ходе исполнения настоящего

договора будет выявлено, что по каким-либо причинам в предложении
Подрядчика имеются несоответствия требованиям Документации о Закупке, то
определяющими (приоритетными) условиями исполнения настоящего договора
являются требования Документации о закупке.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Понятия, применяемые в настоящем договоре, означают

следующее:

Проектные работы

– работы по разработке Рабочей документации,

пояснительной записки, сметной документации, проекта организации
строительства (далее совместно –

Документация

Рабочая документация -

это совокупность основных комплектов рабочих

чертежей, необходимых для строительства здания или сооружения,
дополненных

прилагаемыми

ссылочными

документами.

Понятие

«строительство»,  указанное  в  настоящем  абзаце,  включает  в  себя  новое
строительство,  реконструкцию,  техническое  перевооружение  и  капитальный
ремонт  объектов  капитального  строительства.  Состав  Рабочей  документации
определен  в  п.  16.1.1,  п.  16.3  Задания  на  проектирование  (Приложение  №  1  к
настоящему Договору).

Объект

- РВСП-50000 №13 (инв. № Б00003116).

Территория Заказчика

– территория Берегового резервуарного парка

Варандейского нефтяного отгрузочного терминала ООО «Варандейский
терминал», на котором находится Объект. Место расположения Территории

Заказчика – Ненецкий автономный округ,

в 7,5 км северо-восточнее поселка

Варандей, и в 0,8 км от побережья Баренцева моря.

Акт сдачи-приемки выполненных работ (Акт об оказанных услугах) –

документ, подтверждающий выполнение работ (оказание услуг) в соответствии
с  настоящим  договором  в  согласованные  сроки  и  по  согласованной  цене
(оформленный  согласно  Приложению  №  4  к  настоящему  договору).
Подписанный обеими Сторонами Акт сдачи-приемки выполненных работ (Акт
об  оказанных  услугах)  является  основанием  для  оплаты  результатов
выполненных работ (оказанных услуг).

Договор

– настоящий договор.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Подрядчик

в соответствии с Заданием на проектирование

(Приложение  №  1  к  Договору),  Протоколом  согласования  договорной
стоимости  (Приложение  №  2  к  Договору),  а  также  нормативно-правовыми
актами  Российской  Федерации  и  локальными  нормативными  актами  ПАО
«ЛУКОЙЛ», ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» и Заказчика обязуется:

2.1.1. Выполнить следующие Проектные работы (далее – Работы):

разработать Документацию в объеме, необходимом согласно законодательству
Российской Федерации для технического перевооружения РВСП – 50000м

№13 (инв. № Б00003116).

2.1.2. Оказать

следующие услуги (далее – Услуги): получить

положительное заключение экспертизы промышленной безопасности Рабочей
документации,

пояснительной

записки,

также

предоставить

соответствующий территориальный

орган

Федеральной

службы

по

экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор)
заявление  Заказчика  о  внесении  сведений  в  реестр  заключений  экспертизы
промышленной  безопасности  (далее  –  Реестр)  с  приложением  заключения
экспертизы  промышленной  безопасности,  получить  уведомление  о  внесении
заключения экспертизы промышленной безопасности в Реестр.

2.2. Заказчик обязуется принять результаты выполненных Работ и

оказанных Услуг и оплатить их в порядке и на условиях, определенных
Договором.

2.3. Наименование инвестиционного проекта: «Тех. перевооружение РВС

50000м3 №13 БРП ВНОТ». Код инвестиционного проекта – D483P9983G.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Сроки выполнения Работ и оказания Услуг по настоящему Договору

согласованы Сторонами следующие:

Начало: с даты заключения Договора
Окончание: 15 декабря 2020 года.

4. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

4.1. Стоимость настоящего Договора согласована Сторонами, определена в

Смете (Приложение № 3 к Договору) и Протоколе соглашения о договорной
стоимости (Приложение № 2 к Договору) и составляет ______________ рублей
(___________________ рублей, __ копеек), кроме того НДС 20% в размере
______________ рублей (__________________ рублей, __ копеек), всего с НДС
_________________ рублей (________________ рублей, __ копеек).

4.2. В стоимость Договора, указанную в п. 4.1. входят любые расходы,

которые могут возникнуть у Подрядчика для полного выполнения обязательств
по Договору, в том числе, но не ограничиваясь:

- расходы на проведение экспертизы промышленной безопасности Рабочей

документации и пояснительной записки (в том числе стоимость услуг
экспертизы

промышленной

безопасности

Рабочей

документации

пояснительной записки);

- расходы на согласование Документации, с контролирующими органами и с

организациями, выдавшими Технические условия, если указанное согласование
предусмотрено законодательством Российской Федерации и/или Заданием на
проектирование и/или требованиями Технических условий.

4.3. Стоимость Договора, предусмотренная пунктом 4.1. Договора, не

подлежит  увеличению  в  течение  всего  срока  действия  Договора.  Стоимость
Договора  фактически  может  отличаться  от  указанной  в  п.  4.1.  Договора
стоимости Договора только в сторону ее уменьшения. Указанное расхождение
в  установлении  стоимости  Договора  не  является  нарушением  Сторонами
условий  Договора  и  не  влечет  для  Сторон  никаких  правовых  последствий,  за
исключением вышеуказанного уменьшения стоимости Договора.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Оплата результатов выполненных Подрядчиком Работ и оказанных

Подрядчиком Услуг в ходе исполнения обязательств по Договору производится
Заказчиком по окончанию выполнения всех Работ и оказания всех Услуг в
размере, определенном в Протоколе согласования договорной стоимости.

5.2. Оплата выполненных Работ и оказанных Услуг по Договору

производится  Заказчиком  на  основании  оригиналов  подписанных  Сторонами
Акта  сдачи-приемки  выполненных  работ,  Акта  об  оказанных  услугах,
оформленных  по  форме  Приложения  №  4  к  настоящему  Договору,  и  при
наличии  у  Заказчика  надлежащим  образом  выставленного  и  оформленного
Подрядчиком  оригинала  счета-фактуры,  выставленного  в  соответствии  с
требованиями законодательства РФ, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Подрядчика на 60 (шестидесятый) календарный день с момента
подписания  Заказчиком  Акта  сдачи-приемки  выполненных  работ  (Акта  об
оказанных  услугах).  В  случае  отнесения  Подрядчика  к  категории  субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства  оплата  производится  на  15

(пятнадцатый) рабочий день с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-
приемки выполненных работ (Акта об оказанных услугах).

Счет на оплату и счет-фактура должны предоставляться Подрядчиком

Заказчику одновременно с Актом сдачи-приемки выполненных работ, Актом об
оказанных услугах.

5.3. В случае, если оформление счета-фактуры, Акта сдачи-приемки

выполненных  работ,  Акта  об  оказанных  услугах  выполнено  Подрядчиком  с
нарушением  требований,  предъявляемых  нормами  законодательства  и  (или)
условиями Договора к оформлению указанных документов, Заказчик вправе без
возложения  на  Заказчика  какой-либо  ответственности  отложить  оплату
соответствующих  выполненных  Работ  и  оказанных  Услуг  до  момента
предоставления  Подрядчиком  Заказчику  вышеуказанных  документов,
оформленных  надлежащим  образом,  при  этом  Заказчик  обязан  уведомить
Подрядчика о выявленных замечаниях в течение 10 рабочих дней с момента их
выявления сообщением на адрес электронной почты Подрядчика, указанный в
разделе  13  Договора  «Адреса,  банковские  реквизиты  и  подписи  Сторон»,  без
возложения на Заказчика какой-либо ответственности.

5.4. Подрядчик предоставляет Заказчику подписанные Подрядчиком Акт

сдачи-приемки выполненных работ, Акта об оказанных услугах в сроки,
указанные в п. 7.2. настоящего Договора.

5.5. В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления оригиналов

Акта  сдачи-приемки  выполненных работ,  Акта об оказанных  услугах  и  счета-
фактуры,  а  также  Актов  приема-передачи  результатов  выполненных  работ  и
оказанных услуг, указанных в п.7.2. Договора, Заказчик имеет право отсрочить
оплату  выполненных  Работ  и  оказанных  Услуг  на  количество  дней,  равное
сроку  задержки  предоставления  Заказчику  оригиналов  всех  вышеуказанных
надлежащим  образом  оформленных  документов,  без  возложения  на  Заказчика
какой-либо ответственности за такую отсрочку.

5.6. Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате выполненных

Работ  и  оказанных  Услуг,  а  равно  и  каких-либо  иных  платежей,
причитающихся  Подрядчику  в  соответствии  с  условиями  Договора,  считается
дата  списания  соответствующей  суммы  денежных  средств  с  расчётного  счета
Заказчика. В случае, если дата платежа приходится на нерабочий праздничный
день, оплата выполненных Работ и оказанных Услуг должна быть произведена
на  ближайший  следующий  за  таким  выходным  либо  нерабочим  праздничным
днем  рабочий  день  (в  случае,  если  Подрядчик  не  относится  к  категории
субъектов малого и среднего предпринимательства).

5.7. Расходы, взимаемые банками при совершении платежных операций по

перечислению денежных средств, оплачиваются за счет плательщика.

5.6. Расчеты осуществляются по реквизитам, указанным в Договоре в

разделе «Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон». Любые изменения
в платежных реквизитах оформляются дополнительным соглашением к
Договору

5.8. Оплата результатов досрочно выполненных Подрядчиком Работ и

оказанных Услуг осуществляется в соответствии с общим порядком,
приведенным в разделе 5 Договора.

5.9. Во всех отчетных документах по Договору (Акт сдачи-приемки

выполненных работ, Акт об оказанных услугах, счет на оплату, счет-фактура)
Подрядчик должен указывать номер и дату Договора

а также

наименование и

код инвестиционного проекта.

В противном случае отчетный документ считается оформленным

ненадлежащим образом, с нарушением требований, предъявляемых условиями
Договора, и Заказчик вправе не производить оплату по указанным документам,
что не будет являться нарушением условий Договора со стороны Заказчика и не
повлечет возложения на него какой-либо ответственности.

5.10. Подрядчик ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего

за отчетным кварталом, направляет Заказчику Акт сверки расчетов. Заказчик в
течение 10 дней с даты получение Акта сверки расчетов рассматривает и
подписывает его или направляет мотивированный отказ от подписания
указанного Акта.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Заказчик обязан:

6.1.1. Принять

результаты

надлежащим

образом

выполненных

Подрядчиком Работ, Услуг и оплатить их в размере и порядке,
предусмотренном Договором.

6.1.2. Предоставить Подрядчику исходные данные, указанные в Задании на

проектирование.

6.1.3. В рамках содействия Заказчика (ст.718 ГК РФ), исключительно в

целях  надлежащего  выполнения  Подрядчиком  обязательств,  установленных
настоящим  Договором,  Заказчик  обязуется  нести  расходы  по  доставке
работников  Подрядчика  вертолетом  по  маршруту  Нарьян-Мар  –  Варандей  и
обратно

согласно

утвержденному

Заказчиком

плану

полетов

предоставляемому Подрядчику по запросу.

6.1.4. Обеспечить

допуск работников Подрядчика (привлеченных

Подрядчиком третьих лиц) на Территорию Заказчика для проведения Работ.

6.1.5. Предоставить Подрядчику копии локальных нормативных актов

Заказчика и/или организаций Группы «ЛУКОЙЛ» и/или ПАО «ЛУКОЙЛ»,
указанных в п. 6.3.3.2 настоящего Договора.

6.1.6. На

основании письменных запросов Подрядчика выдавать

Подрядчику доверенности, необходимые для выполнения Подрядчиком
принятых на себя обязанностей по настоящему Договору.

6.2. Заказчик вправе:

6.2.1. В любое время проверять ход и качество выполнения Работ и

оказания Услуг Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

6.2.2. В одностороннем внесудебном порядке, а также без соблюдения

обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования споров
отказаться от исполнения Договора без возложения на Заказчика какой-либо
ответственности за такой отказ.

6.2.3. В случае досрочного выполнения Работ и оказания Услуг

Подрядчиком вправе досрочно принять результаты выполненных Работ и
оказанных Услуг.

6.2.4. Передавать любую документацию и информацию, полученную от

Подрядчика в ходе исполнения Договора, третьим лицам без согласования с
Подрядчиком.

6.2.5. Вносить изменения в Задание на проектирование.
6.2.6. В случае необходимости приостановить выполнение Работ и

оказание Услуг по Договору.

6.2.7. При выявлении Заказчиком нарушений требований промышленной,

пожарной,  экологической  безопасности  и  охраны  труда,  допущенных
Подрядчиком,  приостановить  Работы  на  период  до  полного  устранения
Подрядчиком выявленных нарушений, а также отстранить от выполнения Работ
работников  Подрядчика,  и  равно  работников,  привлеченных  Подрядчиком
третьих  лиц,  нарушивших  данные  требования,  а  также  условия,
предусмотренные  п. 6.3.7.2,  п. 6.3.7.3.,  п. 6.3.7.4.  Договора.  При  этом  Заказчик
имеет  право  потребовать,  а  Подрядчик  должен  обеспечить,  чтобы  такое  лицо
незамедлительно  покинуло  Объект  и  Территорию  Заказчика,  и  чтобы  такое
лицо  не  привлекалось  в  будущем  к  выполнению  какой-либо  части  Работ  по
Договору.  Подрядчик  осуществляет  устранение  нарушений  за  свой  счет.
Заказчик не возмещает Подрядчику расходы, понесенные последним в связи с
устранением указанных нарушений.

6.2.8. Удерживать суммы начисленных Заказчиком штрафных санкций

(неустоек) за нарушение Подрядчиком обязательств по Договору из стоимости
оказанных  Услуг,  выполненных  Работ  по  Договору.  Удержание  Заказчиком
сумм штрафных санкций, начисленных в соответствии с условиями  Договора,
прекращает  в  соответствующей  части  обязательства  Заказчика  по  оплате
оказанных  Услуг,  выполненных  Работ,  о  чем  Заказчик  письменно
предупреждает  Подрядчика  не  менее  чем  за  3  (три)  дня  до  даты
предполагаемой  операции  по  удержанию  штрафных  санкций  (в  указанный
период  Подрядчик  может  добровольно  исполнить  свои  обязательства,
связанные  с  оплатой  штрафов  (неустоек),  либо  устранить  обязательства,
являющиеся  основанием  для  их  начисления).  В  день,  когда  сумма  штрафных
санкций  (неустоек)  будет  удержана  из  стоимости  оказанных  Услуг,
выполненных  Работ  при  осуществлении  расчетов  по  Договору,  Заказчиком
составляется  в  одностороннем  порядке  соответствующий  «Акт  прекращения
обязательств  Заказчика  по  оплате  оказанных  услуг  /  выполненных  работ»  (по
форме Приложения № 7 к Договору), копия которого направляется Заказчиком
Подрядчику,  что  является  надлежащим  его  уведомление  о  прекращении
обязательства  Заказчика  по  оплате  оказанных  услуг/выполненных  работ  в
соответствующей части.

6.3. Подрядчик обязан:

6.3.1. Выполнить Работы и оказать Услуги качественно в соответствии с

условиями  Договора,  Заданием  на  проектирование  в  сроки,  определенные
п. 3.1.  Договора,  а  также  в  соответствии  с  требованиями  действующего
законодательства  Российской  Федерации  и  локальных  нормативных  актов
ПАО «ЛУКОЙЛ», Заказчика, в том числе:

6.3.1.1. Разработать Документацию в соответствии с Заданием на

проектирование, условиями Договора и нормативно-правовыми актами
Российской Федерации.

6.3.1.2. До

проведения экспертизы (направления на экспертизу)

промышленной  безопасности  Рабочей  документации,  пояснительной  записки
согласовать  Документацию  с  Заказчиком.  В  случае  несоответствия
Документации  требованиям  Договора,  Заданию  на  проектирование,
требованиям  нормативно-правовых  актов  Российской  Федерации,  Заказчик
вправе  в  одностороннем  внесудебном  порядке  отказаться  от  исполнения
Договора без возмещения Подрядчику убытков, а также расходов, понесенных
в связи с исполнением Договора.

6.3.1.3. Представить Рабочую документацию, пояснительную записку на

экспертизу промышленной безопасности в организацию, имеющую лицензию
на проведение указанной экспертизы, и получить положительное заключение
экспертизы

промышленной

безопасности

Рабочей

документации,

пояснительной записки.

6.3.1.4. При получении отрицательных результатов экспертизы Подрядчик

за  свой  счет  устраняет  замечания  экспертной  организации  и  повторно  сдает
разработанную Рабочую документацию, пояснительную записку на экспертизу.
Оплата  расходов  на  повторную  экспертизу  осуществляется  Подрядчиком  за
счет собственных средств. Срок устранения замечаний экспертной организации
и  соответствующих  контролирующих  организаций  не  должен  превышать
сроков  выполнения  Работ  и  оказания  Услуг,  предусмотренных  в  п. 3.1.
Договора.

6.3.1.5. Представить

соответствующий

территориальный

орган

Ростехнадзора  заявление  Заказчика  о  внесении  сведений  в  Реестр  с
приложением  заключения  экспертизы  промышленной  безопасности  Рабочей
документации,  пояснительной  записки.  Получить  зарегистрированное
положительное  заключение  экспертизы  промышленной  безопасности  Рабочей
документации, пояснительной записки и уведомление территориального органа
Ростехнадзора  о  внесении  соответствующего  заключения  экспертизы
промышленной безопасности в Реестр.

6.3.1.6. При

необходимости

согласовать

Документацию

контролирующими  органами  и  с  организациями,  выдавшими  Технические
условия  (если  это  предусмотрено  законодательством  Российской  Федерации
и/или  Заданием  на  проектирование  и/или  Техническими  условиями).  Расходы
по согласованию Документации включены в цену договора.

6.3.2. Подрядчик должен за счет собственных сил и средств обеспечить

получение

действие

(действительность)

всех

необходимых

профессиональных  допусков,  разрешений,  лицензий,  и  иных  документов  на
право  выполнения  работ  и  оказания  услуг,  предусмотренных  Договором,  в
соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации,  а
также  иметь  указанные  допуски,  разрешения,  лицензии  и  иные  документы,
указанные в настоящем пункте, в течение срока действия Договора.

Подрядчик должен быть членом саморегулируемой организации,

имеющим  право  осуществлять  подготовку  проектной  документации  по
договору  подряда  в  отношении  особо  опасных  объектов  капитального
строительства,  кроме  объектов  использования  атомной  энергии,  с
соответствующим уровнем ответственности, в течение всего срока выполнения
Работ и оказания Услуг по настоящему Договору.

Членство в саморегулируемой организации подтверждается наличием

актуальной выписки (срок давности выписок не более 30 дней).

6.3.3. При

выполнении

Работ/оказании

Услуг

соблюдать

руководствоваться требованиями:

6.3.3.1. Нормативных актов Российской Федерации:
• Федеральный закон РФ «О промышленной безопасности опасных

производственных объектов» ФЗ-116 от 21.07.1997.

• Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от

10.01.2002.

• Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ

от 24.06.1998.

• Трудовой кодекс Российской Федерации.
• «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»,

утвержденных

приказом

Ростехнадзора

от

12.03.2013

№

101,

зарегистрированным в Минюсте России от 19.04.2013, рег. № 28222.

• «Правила технической эксплуатации нефтебаз» (утверждены приказом

Минэнерго России от 19 июня 2003 года № 232).

• Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением

Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.

• Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов

утвержденные приказом Ростехнадзора от 26.12.2012 № 777.

• Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты

Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 873н «Правила по охране труда
при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов».

•  ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования».
•  ГОСТ 12.11.010-76 «Взрывобезопасность. Общие требования».
•  РД-03-19-2007  «Положение  об  организации  работы  по  подготовке  и

аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному надзору».

• РД-03-20-2007 «Положение об организации обучения и проверки знаний

рабочих организаций, поднадзорных федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору».

• Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов

производства и потребления. СанПиП 2.1.7.1322-03, утв. Главным
государственным санитарным врачом РФ 30.04.2003.

• Санитарные правила по сбору, хранению, транспортировке и первичной

обработке вторичного сырья № 2524-82 от 22.01.1982, Минздрав СССР, М.,
1982.

6.3.3.2. Локальных нормативных актов ПАО «ЛУКОЙЛ», ООО «ЛУКОЙЛ-

Транс», ООО «Варандейский терминал» в том числе в области промышленной
безопасности, охраны труда и окружающей среды, пожарной безопасности,

технологической дисциплины и предупреждения чрезвычайных ситуаций,
санитарных норм и правил, в том числе, но не ограничиваясь:

• «Политикой

Группы

«ЛУКОЙЛ»

области

промышленной

безопасности, охраны труда и окружающей среды

в XXI веке»;

• СТО ЛУКОЙЛ 1.6.5-2019 «Система управления промышленной

безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Требования к подрядным
организациям»;

• «Инструкцией по организации безопасного проведения ремонтных

Работ на объектах ООО «Варандейский терминал» (И ВТ 07.65-2016);

• «Инструкцией по организации безопасного проведения газоопасных

Работ на объектах ООО «Варандейский терминал» (И ВТ 07.67-2016);

• «Инструкцией по организации безопасного проведения огневых Работ

на объектах ООО «Варандейский терминал» (И ВТ 07.64-2016);

• «Положением о порядке организации и проведения работ повышенной

опасности на взрывопожароопасных и других объектах ООО «Варандейский
терминал» (П ВТ 07.63-2016);

• «Перечнем

опасных/вредных

факторов,

производственных

профессиональных рисков, утвержденных руководителем ООО «Варандейский
терминал»;

• «Положением о внутриобъектовом пропускном режиме ООО

«Варандейский терминал»;

• СТО ЛУКОЙЛ 1.6.9.2-2019 «Документация предпроектная и проектная.

Требования к составу и содержанию обосновывающих материалов»;

• СТО ЛУКОЙЛ 1.6.14-2019 «Система управления промышленной

безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Требования к порядку
регистрации, оповещения и расследования причин техногенных событий».

6.3.3.3. Руководствоваться целями и задачами «Политики Группы

«ЛУКОЙЛ» в области промышленной безопасности, охраны труда и
окружающей среды в ХХI веке».

Политика Группы «ЛУКОЙЛ» в области промышленной безопасности,

охраны  труда  и  окружающей  среды»,  СТО  ЛУКОЙЛ  1.6.5-2019  «Система
управления  промышленной  безопасностью,  охраной  труда  и  окружающей
среды.  Требования  к  подрядным  организациям»,  СТО  ЛУКОЙЛ  1.6.14-2019
«Система  управления  промышленной  безопасностью,  охраной  труда  и
окружающей  среды.  Требования  к  порядку  регистрации,  оповещения  и
расследования  причин  техногенных  событий»  размещены  на  сайте
ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»

по адресу

https://trans.lukoil.ru/ru/Responsibility.

Подписанием Договора Подрядчик свидетельствует об ознакомлении с

вышеназванными  Политикой  Группы  «ЛУКОЙЛ»  в  области  промышленной
безопасности,  охраны  труда  и  окружающей  среды,  СТО  ЛУКОЙЛ  1.6.5-2019
«Система  управления  промышленной  безопасностью,  охраной  труда  и
окружающей  среды.  Требования  к  подрядным  организациям»,  СТО  ЛУКОЙЛ
1.6.14-2019  «Система  управления  промышленной  безопасностью,  охраной
труда и окружающей среды. Требования к порядку регистрации, оповещения и
расследования причин техногенных событий».

6.3.4. Незамедлительно, но в любом случае не позднее окончания рабочего

дня выявления, предупредить Заказчика:

- о выявлении недостоверных и/или неполных исходных данных;
- о выявлении невозможности получения положительного заключения

экспертизы

промышленной

безопасности

Рабочей

документации

пояснительной записки.

и до получения от Заказчика дальнейших указаний приостановить

выполнение Работ и оказание Услуг по Договору.

Соответствующие указания должны быть даны Заказчиком Подрядчику в

течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента получения вышеуказанного
предупреждения Подрядчика.

Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных

выше в настоящем п. 6.3.4., либо продолживший выполнение Работ и оказание
Услуг,  не  дожидаясь  истечения  вышеуказанного  срока  или  несмотря  на
своевременное  указание  Заказчика  о  прекращении  выполнения  Работ  и
оказание Услуг, не вправе требовать от Заказчика оплаты результатов работ и
услуг,  выполненных  и  оказанных  с  момента,  когда  Подрядчик  узнал  о
недостоверных  и/или  неполных  исходных  данных  и/или  невозможности
получения

положительного

заключения

экспертизы

промышленной

безопасности Рабочей документации и пояснительной записки.

6.3.5. В срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до привлечения

к  исполнению  Договора  субподрядчика  передать  на  согласование  Заказчику
список  Субподрядчиков  и  схему  распределения  работ  между  ними,  а  также
предоставить  в  отношении  привлекаемых  субподрядчиков  следующую
информацию:

правоустанавливающие

документы,

копии

лицензий,

свидетельств,  разрешений,  выписки  из  реестра  членов  СРО  установленной
формы, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации
и действующие на весь период выполнения работ по Договору, информацию об
имеющемся  опыте  исполнения  аналогичных  работ,  сведений  о  наличии
материально-технических  ресурсов,  работников  и  другие  аналогичные
сведения.  При  этом  Заказчик  вправе  запросить  дополнительную  информацию,
необходимую  для  оценки  сведений  о  предлагаемом  для  выполнения  работ
субподрядчике.

6.3.6. Подрядчик обязуется в полном объеме возместить Заказчику убытки,

понесенные при предъявлении налоговых претензий к добросовестности
привлекаемых им субподрядчиков.

6.3.7. При осуществлении сбора данных, необходимых для выполнения

Работ и оказания Услуг по Договору, Подрядчик на Территории Заказчика
обязан:

6.3.7.1. За свой счет обеспечить своих работников сертифицированной

спецодеждой и спецобувью, соответствующих требованиям для предприятий
нефтегазового комплекса и климатическому поясу расположения Объекта, а
также

средствами

индивидуальной

защиты

(СИЗ)

средствами

индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).

6.3.7.2. При нахождении работников Подрядчика и привлекаемых

субподрядчиков на Территории Заказчика обеспечить соблюдение ими
требований

«Положения

внутриобъектовом

пропускном

режиме

ООО «Варандейский терминал».

6.3.7.3. Обеспечить недопущение провоза, хранения, распространения и

употребления  алкогольных,  наркотических,  токсических,  психотропных  и
отравляющих  веществ,  оружия  и  боеприпасов,  провоза  и  использования
промысловых  орудий  лова  рыбы  и  зверей,  в  помещениях,  вахтовых
общежитиях и на всей территории производственной деятельности Заказчика, в
том  числе  и  на  территории  Заказчика.  Подрядчик,  его  работники,
субподрядчики не должны владеть, использовать или торговать алкогольными
напитками  в  помещениях,  вахтовых  общежитиях  и  на  всей  территории
производственной деятельности Заказчика, в том числе и на Объекте.

Обеспечить, чтобы ни один из его работников, агентов и субподрядчиков,

иных  третьих  лиц,  связанных  с  Подрядчиком  договорными  отношениями,
находящихся  под  действием  алкоголя,  наркотиков  или  каких  –  либо  веществ,
распространение которых контролируется законом, не был допущен на Объект
Заказчика  к  производству  каких-либо  работ,  предусмотренных  Договором  и
незамедлительно  удален  с  территории  производственной  деятельности
Заказчика, в том числе и с Объекта.

6.3.7.4. В случае выявления при выполнении Работ на территории

Заказчика по Договору нарушений, установленных в Приложении № 6 к
Договору, выплатить в течение месяца Заказчику неустойку (штраф) в размере
штрафных санкций, согласованных в Приложении № 6.

6.3.7.5. Подрядчик обязан не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней

до даты посещения Объекта направить с сопроводительным письмом на
почтовый

адрес

Заказчика

на

адреса

электронной

почты

priemnayavt@lukoil.com и brp-nadzor@lukoil.com:

- Заявку на доставку работников, материалов и оборудования Подрядчика,

оформленную по форме Приложения № 8 к Договору, включающую в себя
список работников советующей квалификации с указанием профессий и
должностей, заверенный подписью руководителя.

6.3.7.6. Самостоятельно оформить пропуски в пограничную зону для своих

работников.

6.3.7.7. Выполнять предписания производственного контроля Заказчика в

сроки, установленные в предписаниях.

6.3.7.8. Использовать

технически

исправный

(сертифицированный,

освидетельствованный (поверенный) инструмент, приборы, оснастку и
приспособления с характеристиками, соответствующими характеру и уровню
точности выполняемых работ.

6.3.7.8. Учитывать

при

планировании

проведении

работ

опасные/вредные факторы, производственные и профессиональные риски
существующие на Территории Заказчика, изложенные в утверждённом
руководителем Заказчика Перечне.

6.3.7.9. Соблюдать пропускной режим и Правила внутреннего трудового

распорядка, действующие на Территории Заказчика.

6.3.7.10. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных

им во время выполнения работ (объектов, оборудования, трубопроводов, сетей
электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий и других

сооружений), а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде,
если  этот  вред  нанесен  в  результате  его  виновных  действий,  либо
компенсировать  Заказчику  стоимость  понесенных  им  затрат  на  ликвидацию
ущерба,  причиненного  персоналом  Исполнителя  в  результате  его  виновных
действий.

6.3.7.11. Обеспечить своих работников необходимыми и достаточными для

выполнения работ средствами связи и необходимыми видами оргтехники.

6.3.7.12. Самостоятельно, за свой счет обеспечивать питанием и

проживанием работников Подрядчика на весь срок пребывания на Территории
Заказчика, а также доставку своих работников до г. Нарьян-Мар и обратно.

6.3.7.13. За свой счет осуществлять все обязательные в соответствии с

требованиями действующего законодательства виды страхования в отношении
Услуг и работников Исполнителя, а также освободить Заказчика от всех затрат,
убытков  и  судебных  разбирательств,  связанных  с  денежной  компенсацией
(включая  пенсионные  выплаты,  пособия  и  прочие  социальные  льготы)  или
нанесением  увечья  какому-либо  работнику  или  со  смертью  какого–либо
работника, привлекаемого для оказания Услуг по Договору.

6.3.7.14. Обеспечить наличие на Объекте оборудования для сбора данных,

необходимых для выполнения работ, предусмотренных Заданием на
проектирование к Договору.

6.3.7.15. Не менее, чем за 3 дня до начала проведения работ на Территории

Заказчика,  пройти  аттестацию  (проверку  знаний)  руководителю,  главному
инженеру  проекта,  руководителям  производственных  служб,  ответственным
инженерно-техническим  работникам  за  безопасное  выполнение  работ
(Субподрядчика)  по  вопросам  промышленной  безопасности,  по  областям
аттестации, соответствующим характеру Работ на Территории Заказчика (А.1.-
Основы  промышленной  безопасности,  в  аттестационной  комиссии  Заказчика,
назначенной Приказом по предприятию Заказчика.

6.3.7.16. Обеспечить

получение бессрочного согласия работников

Подрядчика  на  передачу  и  последующую  обработку  их  персональных  данных
(в  том  числе,  фамилия,  имя,  отчество;  номер  документа,  удостоверяющего
личность,  дата  и  место  его  выдачи;  место  регистрации  и  место  проживания;
место работы, занимаемая должность), включая сбор, запись, систематизацию,
накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,
использование  (распространение,  предоставление,  доступ),  обезличивание,
блокирование,  удаление,  уничтожение  персональных  данных  работниками
Заказчика  с  целью  исполнения  обязательств,  принятых  Подрядчиком  по
Договору.  Заказчик  использует  следующие  способы  обработки  персональных
данных,  включая,  но  не  ограничиваясь  использованием  автоматизированных
систем, бумажных носителей, с передачей по внутренней сети Заказчика и сети
Интернет.

Подрядчик представляет Заказчику в течение 30 дней с момента получения

соответствующего письменного запроса данные, подтверждающие получение
согласия работников Подрядчика на передачу и обработку их персональных
данных работниками Заказчика.

6.3.8. Защищать, освобождать от ответственности и ограждать Заказчика

от  каких-либо  претензий  или  исков  третьих  лиц  от  любых  обязательств,
убытков,  штрафов  и  взысканий,  которые  могут  возникнуть  в  связи  с
ненадлежащим  выполнением  Подрядчиком  Договора,  а  также  нарушением
Подрядчиком действующего законодательства Российской Федерации.

Кроме того, в случае предъявления к Заказчику каких-либо претензий или

исков,  возникших  в  связи  с  исполнением  Подрядчиком  Договора,  Подрядчик
обязан по первому требованию и в указанные Заказчиком сроки предоставить
Заказчику  всю  необходимую  информацию  и  документацию,  связанную  с
предметом  указанных  претензий  или  исков,  а  также  выступить  на  стороне
Заказчика в разбирательствах таких претензий и исков.

Если несмотря на положения настоящего пункта Заказчик понесет какие-

либо  расходы,  штрафы,  затраты  и  иные  убытки,  связанные  с  выполнением
Подрядчиком  Работ  по  Договору,  Подрядчик  обязан  в  сроки,  указанные
Заказчиком,  возместить  их  Заказчику  на  основании  письменного  требования
последнего,  при  этом  Заказчик  имеет  право  уменьшать  любые  платежи  по
Договору,  причитающиеся  Подрядчику,  на  сумму  понесенных  Заказчиком
расходов и иных убытков

6.3.9.

До проведения экспертизы (направления на экспертизу)

промышленной безопасности  Рабочей документации  и пояснительной записки
Подрядчик  обязан  направить  Документацию  в  электронном  формате  на
согласование  Заказчику.  Заказчик  в срок не  более  10  (Десяти)  рабочих  дней с
момента  получения  Документации  в  электронном  формате  направляет
согласование  или  в  тот  же  срок  направляет  мотивированный  отказ  от
согласования  Документации  с  указанием  перечня  недостатков  и  сроков  их
устранения  Подрядчиком.  Подрядчик  обязан  устранить  недостатки  (в  том
числе,  выполнить  Работы  повторно)  за  свой  счет  и  в  срок,  указанный
Заказчиком в мотивированном отказе.

6.4. Подрядчик вправе:

6.4.1. В случае досрочного выполнения Работ и оказания Услуг, а также

получения предварительного письменного согласия Заказчика передать
Заказчику результаты работ.

6.4.2. По предварительному письменному согласованию с Заказчиком для

исполнения  Договора  вправе  привлекать  к  выполнению  работ  третьих  лиц  с
учетом  п.6.3.5.  Договора.  Подрядчик  несет  перед  Заказчиком  полную,  в  том
числе,  имущественную  ответственность  за  выбор  и  результаты  работ,
выполненные с привлечением субподрядчиков.

7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ И УСЛУГ

7.1. Подрядчик в течение трех календарных дней с даты окончания срока

выполнения  Работ  и  оказания  Услуг,  указанной  в  п. 3.1.  Договора,  обязан
предоставить  Заказчику  подписанные  Подрядчиком  Акт  сдачи-приемки
выполненных  работ,  Акт  об  оказанных  услугах  в  двух  оригинальных
экземплярах, одновременно с которыми предоставляются счет на оплату и счет-

фактура.

7.2. Результатами выполненных Работ и оказанных Услуг являются:
7.2.1. Результат выполненных Работ: разработанная Подрядчиком и

согласованная Заказчиком Документация

в 5(пяти) экземплярах на бумажных

носителях и 2(двух) экземплярах на электронном носителе.

7.2.2. Результат оказанных Услуг: положительное заключение экспертизы

промышленной безопасности Рабочей документации и пояснительной записки,
уведомление о внесении данного заключения экспертизы промышленной
безопасности в Реестр.

7.3. Вместе с Актом сдачи-приемки выполненных работ, Актом об

оказанных  услугах  в  соответствии  с  п.7.2.  Договора,  Подрядчик  обязан
передать Заказчику по Акту приема-передачи результатов выполненных работ
и  оказанных  услуг,  составленному  по  форме  Приложения  №  5  к  Договору,
Результаты  выполненных  Работ  и  оказанных  Услуг,  указанные  в  п  7.2.
настоящего Договора.

7.4. Заказчик в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения

Акта  сдачи-приемки  выполненных  работ,  Акта  об  оказанных  услугах,  Акта
приема-передачи  результатов  выполненных  работ  и  оказанных  услуг,
Результатов  выполненных  Работ,  оказанных  Услуг  направляет  Подрядчику
подписанный  Акт  сдачи-приемки  выполненных  работ,  Акт  об  оказанных
услугах,  Акт  приема-передачи  результатов  выполненных  работ  и  оказанных
услуг или в тот же срок направляет мотивированный отказ от подписания Акта
сдачи-приемки выполненных работ, Акта об оказанных услугах и Акта приема-
передачи  результатов  выполненных  работ  и  оказанных  услуг  с  указанием
перечня недостатков и сроков их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан
устранить  недостатки  (в  том  числе,  выполнить  Работы,  оказать  Услуги
повторно)  за  свой  счет  и  в  срок,  указанный  Заказчиком  в  мотивированном
отказе.

7.5. Оплата Заказчиком не производится до устранения соответствующих

недостатков и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных
работ, Акта об оказанных услугах) (указанная задержка платежа не считается
просрочкой, неустойка, предусмотренная пунктом 8.4. Договора, с Заказчика не
взыскивается).

7.6.

В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков

и/или  не  устранения  недостатков  в  сроки,  указанные  Заказчиком  в
мотивированном  отказе,  Заказчик  оставляет  за  собой  право  устранить
недостатки,  допущенные  Подрядчиком,  своими  силами  или  силами
привлеченных  Заказчиком  третьих  лиц.  В  этом  случае  Подрядчик  обязан  в
течение  30  (Тридцати)  календарных  дней,  считая  со  дня  предъявления
Заказчиком  соответствующего  требования,  оплатить  расходы  Заказчика  по
устранению  недостатков.  Заказчик  вправе  уменьшить  сумму,  подлежащую
перечислению  Подрядчику  по  Договору,  на  сумму  расходов  по  устранению
недостатков.

7.7. Заказчик вправе провести независимую экспертизу Результатов

выполненных Работ/оказанных Услуг (как в целом, так и по любому виду
Работ/Услуг). Для проведения экспертизы Заказчик может заключить договор с

организацией  по  своему  выбору,  имеющей  право  на  выполнение  Работ  и
оказание Услуг, предусмотренных Договором. В этом случае Заказчик в срок не
более  5  (пяти)  рабочих  дней  с  момента  получения  результатов  выполненных
Работ,  оказанных  Услуг  уведомляет  Подрядчика  о  проведении  экспертизы,
приемка  Результатов  выполненных  Работ/оказанных  Услуг  в  этом  случае
производится  только  после  получения  положительной  оценки  экспертизы,
назначенной Заказчиком.

7.8. В случае если по предоставлении в соответствующий территориальный

орган Ростехнадзора заявления Заказчика о внесении сведений в Реестр с
приложенным заключением экспертизы промышленной безопасности и/или
при

проведении

экспертизы

промышленной

безопасности

Рабочей

документации  и  пояснительной  записки  будут  даны  замечания  или  получено
решение  об  отказе  во  внесении  заключения  экспертизы  промышленной
безопасности  в  Реестр  или  направлено  уведомление  о  возврате
соответствующих  документов,  Подрядчик  обязан  за  свой  счет  в  срок,
указанный  Заказчиком  и/или  соответствующим  органом/организацией,  внести
исправления  в  Рабочую  документацию,  пояснительную  записку  и  повторно
предоставить

соответствующие

документы

соответствующий

территориальный орган Ростехнадзора и/или в организацию, проводящую
экспертизу

промышленной

безопасности

Рабочей

документации

пояснительной записки, с учетом замечаний указанных органов или
организаций.

7.9. В случае выявления невозможности получения положительного

заключения экспертизы промышленной безопасности Рабочей документации и
пояснительной  записки  Заказчик  вправе  в  одностороннем  внесудебном
порядке,  а  также  без  соблюдения  обязательного  досудебного  претензионного
порядка урегулирования споров отказаться от исполнения  Договора, направив
другой  Стороне  письменное  уведомление  о  расторжении,  а  также  оплатив
Подрядчику  исключительно  стоимость  части  выполненных  к  этому  моменту
работ.

7.10. Стороны при взаимном согласии могут перейти на применение

электронного  документооборота  при  составлении  и  обмене  Актами  сдачи-
приемки  выполненных  работ  (Актами  об  оказанных  услугах),  счетами-
фактурами  на  условиях  и  в  порядке,  определенном    в  Приложении  №9  к
настоящему Договору.

8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

8.2. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения Работ и оказания

Услуг (начального, конечного) по Договору Заказчик вправе предъявить
Подрядчику требование о выплате Заказчику неустойки в размере 0,1% (Ноль

целых одна десятая процента) за каждый день просрочки от стоимости
Договора с учетом НДС.

8.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных Работ и

оказанных  Услуг  по  Договору  Подрядчик  вправе  предъявить  Заказчику
требование  о  выплате  Подрядчику  неустойки  в  размере  0,01%  (Ноль  целых
одна сотая процента) за каждый день просрочки от суммы задолженности, при
этом  максимальная  сумма  неустойки  не  должна  превышать  10%  от  суммы
просроченного платежа с учетом НДС.

В случае нарушения Подрядчиком каких-либо сроков оплаты по Договору

Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о выплате Заказчику
неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) за каждый день
просрочки от суммы задолженности.

8.4. В случае выявления при выполнении Работ и оказания Услуг по

Договору  нарушений,  установленных  в  Приложении  №  6  к  Договору,
Подрядчик  обязуется  выплатить  в  течение  10  рабочих  дней  с  даты
предъявления  требования  Заказчиком неустойку  (штраф)  в  размере  штрафных
санкций, согласованных в указанном Приложении № 6 к Договору.

8.5. В случае несвоевременного исполнения, (в нарушение требований

законодательства  Российской  Федерации)  Подрядчиком  обязанностей  по
представлению  оригиналов  необходимых  документов,  в  том  числе  первичных
учетных  документов,  счетов-фактур  Заказчик  вправе  предъявить  Подрядчику
неустойку  в  размере  0,1  %  (Ноль  целых  одна  десятая  процента)  от  стоимости
Работ/Услуг,  к  которым  относится  документ,  за  каждый  день  просрочки
представления, но не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей, а также все убытки
(включая  неустойки  и  штрафы  по  решению  налогового  органа)  вследствие
несвоевременного исполнения, сверх неустойки.

8.6. В случае несвоевременного устранения недостатков в результатах

выполненных  Работ/оказанных  Услуг  Заказчик  вправе  взыскать  с  Подрядчика
неустойку  в  размере  0,1  %  (Ноль  целых  одна  десятая  процента)  от  стоимости
некачественно  выполненных  Работ/оказанных  Услуг  за  каждый  календарный
день просрочки.

8.7. Уплата неустоек, иных санкций за ненадлежащее исполнение

Сторонами обязательств по Договору, включая возмещение убытков, не
освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

8.8. Подрядчик в сроки, указанные Заказчиком, в полном объеме

возмещает  Заказчику  убытки,  возникшие  в  результате  ненадлежащего
исполнения  Подрядчиком  Договора,  в  том  числе  причинения  вреда  третьим
лицам по вине Подрядчика, а также штрафные санкции, в случае привлечения
Заказчика  к  ответственности  органами  власти  по  причинам,  зависящим  от
Подрядчика. Убытки взыскиваются в полном размере сверх неустойки.

8.9. В случае нарушения Подрядчиком п.2 ст.760 ГК РФ Заказчик вправе

предъявить  Подрядчику  требование  об  уплате  неустойки  в  форме  штрафа  в
размере  3  %  (Три  процента)  от  стоимости  Договора,  указанной  в  п.  4.1.
Договора.  Неустойка  подлежит  оплате  Подрядчиком  в  течение  30  (Тридцати)
календарных дней с даты получения Подрядчиком претензии Заказчика, если в
самой претензии не указан иной срок.

8.10. Подрядчик заверяет Заказчика в следующем:
8.10.1. Подрядчик является надлежащим образом зарегистрированной

организацией;

8.11.2. Все сведения о Подрядчике в ЕГРЮЛ достоверны на момент

подписания  Договора.  Если  в  дальнейшем  в  ЕГРЮЛ  появится  запись  о
недостоверности  данных  о  Подрядчике,  Подрядчик  обязуется  в  течение  30
(Тридцати)  рабочих  дней  внести  в  ЕГРЮЛ  достоверные  сведения  или
подтвердить  соответствующему  государственному  органу,  осуществляющему
государственную  регистрацию  юридических  лиц,  что  сведения  в  ЕГРЮЛ
достоверны;

8.11.3. Подрядчик располагает необходимыми ресурсами (работниками,

оборудованием, материалами, денежными средствами) для исполнения
Договора;

8.11.4. Подрядчик отражает все хозяйственные операции по реализации

Работ и услуг в учете, бухгалтерской и налоговой отчетности;

8.11.5. Подрядчик отразит все хозяйственные операции по Договору в

учете, бухгалтерской и налоговой отчетности, в том числе отразит НДС,
уплаченный Заказчиком в составе цены Услуг и Работ;

8.11.1.6. В случае получения Подрядчиком требования налогового органа о

представлении документов, относящихся к сделке с Заказчиком, Подрядчик
исполнит такое требование в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня его
получения.

8.12. Подрядчик заявляет и гарантирует, что он имеет опыт выполнения

Работ  и  оказания  Услуг,  предусмотренных  Договором  и  будет  выполнять
Работы  и  оказывать  Услуги  по  Договору  на  самом  высоком  уровне,  имеет  в
своем  распоряжении  требуемое  оборудование,  достаточные  ресурсы,
соответствующие  лицензии  и  разрешения,  в  т.ч.  государственных  органов,
опытных  и  квалифицированных  работников,  а  также  средства,  при  помощи
которых должным образом обеспечивается выполнение работ в соответствии с
условиями Договора.

8.13. Подрядчик заявляет и гарантирует, что он имеет все полномочия и

права, в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации, осуществлять и выполнять все обязательства, принятые им по
Договору.

8.14. Подрядчик, в соответствии со статьей 431.2 ГК РФ, заверяет

Заказчика о следующих обстоятельствах, имеющих существенное значение при
заключении и исполнении Договора:

- Подрядчиком надлежащим образом выполняются требования налогового

законодательства Российской Федерации;

-Подрядчик

проявит

должную

осмотрительность

при

выборе

субподрядчика на предмет добросовестности выполнения им требований
налогового законодательства;

-Подрядчик и субподрядчик не осуществляют и не будут осуществлять в

ходе  исполнения  Договора  совершения  действий,  направленных  на
искусственное  создание  условий  по  использованию  пониженных  налоговых
ставок,  налоговых  льгот,  освобождения  от  налогообложения,  а  также

отражения в регистрах бухгалтерского и налогового учета заведомо
недостоверной информации об объектах налогообложения;

- основной целью совершения сделок (операций) по Договору не являются

неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) сумм налога;

- Подрядчик и субподрядчик являются действующими юридическими

лицами,  которые  могут  надлежащим  образом  и  с  соблюдением  требований
законодательства  исполнить  взятые  на  себя  обязательства  по  Договору  и  не
являются «фирмой-однодневкой»;

- сведения о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) об

объектах  налогообложения,  о суммах  налогов,  в  том  числе  НДС,  уплаченного
Заказчиком  Подрядчику  в  составе  стоимости  выполненных  работ,  будут
достоверно  и  в  соответствии  с  их  экономическим  смыслом  отражены  в
налоговом и бухгалтерском учете, бухгалтерской, налоговой, статистической и
любой  иной  отчетности,  а  также  оформлены  первичной  документацией  как
Подрядчиком, так и субподрядчиком;

- Подрядчиком

будут предоставлены полностью соответствующие

действующему законодательству документы, которыми оформляются
выполненные по Договору обязательства, а также счета-фактуры, подписанные
уполномоченными лицами;

- задолженность по уплате налогов отсутствует как у Подрядчика, так и у

субподрядчика;

- отчетность представляется в налоговые органы в сроки, установленные

действующим законодательством и в полном объеме как Подрядчиком, так и
субподрядчиком;

- обязательство по сделке (операции) исполнено лицом, являющимся

стороной Договора (Подрядчиком), заключенного с Заказчиком, и (или) лицом,
которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по
Договору (субподрядчиком).

8.14.1. Стороны

определили, что вышеизложенные заверения об

обстоятельствах имеют существенное значение для Заказчика, соответственно,
Заказчик при исполнении Договора будет полагаться на данные заверения
Подрядчика об обстоятельствах в понимании статьи 431.2 ГК РФ.

8.14.2. При недостоверности данных заверений об обстоятельствах, а равно

при ненадлежащем исполнении Подрядчиком и (или) субподрядчиком
требований

действующего

налогового

законодательства

Российской

Федерации,  в  том  числе  в  части  своевременного  декларирования  и  уплаты
налогов, предоставления достоверной налоговой отчетности, совершения иных
предусмотренных  налоговым  законодательством  обязанностей,  Подрядчик
обязуется уплатить неустойку.

Размер суммы неустойки рассчитывается исходя из суммы начисленных

Заказчику сумм налогов и (или) сумм налогов, в возмещении которых отказано
Заказчику  в  отношении  сумм,  уплаченных  Заказчиком  Подрядчику,  а  также
соответствующих  сумм  штрафов  и  пеней  на  основании  решения  налогового
органа, которым отказано Заказчику в применении налоговых вычетов по НДС
и/или  исключена  стоимость  выполненных  работ  из  расходов  для  целей
налогообложения.

При этом факт оспаривания решения налогового органа в вышестоящем

налоговом органе или в судебном порядке не влияет на обязанность
Подрядчика уплатить предусмотренную договором неустойку.

8.14.3. Подрядчик

обязуется

уплатить

неустойку

связи

недостоверностью  вышеуказанных  заверений  об  обстоятельствах,  в  том  числе
относящихся к Субподрядчику, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
направления  Заказчиком  соответствующего  письменного  требования,  к
которому  будет  приложена  заверенная  Заказчиком  выписка  из  решения
налогового  органа  в  части,  которая  касается  Подрядчика  и  (или)
Субподрядчика.

8.14.4. Заказчик, наряду с требованием о взыскании неустойки, также

вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке.

8.14.5. Заказчик

вправе

при

недостоверности

заверений

об

обстоятельствах, а равно при ненадлежащем исполнении Подрядчиком и (или)
Субподрядчиком требований действующего налогового законодательства
Российской Федерации, в том числе в части своевременного декларирования и
уплаты налогов, предоставления достоверной налоговой отчетности,
совершения

иных

предусмотренных

налоговым

законодательством

обязанностей также потребовать возмещения убытков в части, не покрытой
суммой неустойки.

8.15. Подрядчик, в соответствии со статьей 406.1 ГК РФ, обязан

возместить имущественные потери Заказчика, возникшие в случае начисления
Заказчику сумм налогов и (или) сумм налогов, в возмещении которых отказано
Заказчику,  а  также  соответствующих  сумм  штрафов  и  пеней  на  основании
решения  налогового  органа,  которым  отказано  Заказчику  в  применении
налоговых вычетов по НДС и/или исключена стоимость выполненных работ из
расходов  для  целей  налогообложения,  в  том  числе  в  связи  с  ненадлежащим
исполнением Подрядчиком и (или) субподрядчиком требований действующего
налогового  законодательства  Российской  Федерации,  в  том  числе  в  части
своевременного  декларирования  и  уплаты  налогов,  предоставления
достоверной  налоговой  отчетности,  совершения  иных  предусмотренных
налоговым законодательством обязанностей.

8.15.1. Стороны

установили, что размер имущественных потерь,

подлежащих возмещению, определяется как сумма начисленных налогов
Заказчику и (или) сумма налогов, в возмещении которых отказано Заказчику в
отношении сумм, уплаченных Заказчиком Подрядчику, на основании решения
налогового органа, а также соответствующих сумм штрафов и пеней.

При этом факт оспаривания решения налогового органа в вышестоящем

налоговом органе или в судебном порядке не влияет на обязанность
Подрядчика возместить имущественные потери.

8.15.2. Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику имущественные

потери в размере предъявленных ему сумм в течение 10 (десяти) рабочих дней
с  момента  направления  Заказчиком  соответствующего  письменного
требования,  к  которому  будет  приложена  заверенная  Заказчиком  выписка  из
решения  налогового  органа  в  части,  которая  касается  Подрядчика  и  (или)
субподрядчика.

8.16. За некачественное оказание Услуг, выполнение Работ Заказчик

вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере 10 %
от стоимости некачественно оказанных Услуг, выполненных Работ с учетом
НДС и возмещение всех причиненных убытков в полном объеме сверх
неустойки.

8.17. В случае уступки Подрядчиком права требования денежных средств

без согласия Заказчика, полученного в порядке, предусмотренном Договором,
Заказчик вправе предъявить Подрядчику штраф в размере 0,1% от стоимости
Договора с учетом НДС, но не менее 100 000 рублей.

8.18. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению Работ,

предусмотренных  настоящим  Договором,  субподрядчиков  (соисполнителей)
без предварительного письменного согласования с Заказчиком, Заказчик вправе
предъявить  Подрядчику  штраф  в  размере  50  000  (пятьдесят  тысяч)  рублей  за
каждый факт такого привлечения. При этом Подрядчик обязан по требованию
Заказчика  незамедлительно  отстранить  от  выполнения  Работ  субподрядчиков
(соисполнителей), привлеченных с нарушением условий настоящего Договора.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1.

Под конфиденциальной информацией по Договору Стороны

договорились  понимать  всю  и  любую  информацию,  полученную,  переданную
или  ставшую  известной  иным  способом  в  процессе  подготовки,  заключения,
исполнения, изменения, расторжения или прекращения Сторонами Договора, в
том  числе,  но  не  ограничиваясь:  условия  Договора,  все  его  приложения,
спецификации,  дополнительные  соглашения  и  иные  документы  являющиеся
неотъемлемыми  частями  и  заключаемые  во  исполнение  Договора,  вся
техническая,  рабочая  документация  на  техническое  перевооружение,
финансовая,  организационная  и  иная  документация,  переданная  и  полученная
Сторонами  в  процессе  заключения,  исполнения,  изменения,  расторжения  или
прекращения Договора, независимо от того на каком носителе она записана и в
какой форме воспроизведена.

9.2. Конфиденциальной информацией будет признана вся и любая

информация,  отвечающая  признакам,  перечисленным  в  п. 9.1  Договора,
независимо  от  наличия  или  отсутствие  на  материальном  носителе
конфиденциальной  информации  ограничительных  отметок  и/или  грифа  о
конфиденциальности.

9.3. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации и

документации, полученной одной Стороной от другой в связи с Договором
(независимо от носителя), и охраняемой как коммерческая тайна.

9.4. Сторона, получившая доступ к конфиденциальной информации другой

Стороны

по

Договору,

обязуется

обеспечивать

использование

конфиденциальной  информации  исключительно  в  целях  исполнения Договора
теми  лицами,  которые  непосредственно  связаны  с  исполнением  Договора  и  в
том  объеме,  который  необходим  для  его  исполнения.  Сторона,  получившая
доступ  к  конфиденциальной  информации  другой  Стороны  по  Договору,

обязуется возложить на таких лиц обязательства и ответственность по охране и
неразглашению конфиденциальной информации другой Стороны.

9.5. Сторона, получившая доступ к конфиденциальной информации

обязуется  не  раскрывать,  не  разглашать,  не  предоставлять  доступ,  не
опубликовывать,  не  использовать  конфиденциальную  информацию  по
Договору  в  целях,  не  связанных  с  исполнением  Договора,  либо  каким-либо
иным  способом  передавать  прямо  или  косвенно  конфиденциальную
информацию  какой-либо  третьей  стороне,  организациям  либо  частным  лицам,
которые  не  уполномочены  и  (или)  не  должны  иметь  доступ  к  такой
информации, без предварительного письменного согласия другой Стороны.

9.6. Несмотря ни на какие условия Договора об обратном, Заказчик вправе

без получения предварительного письменного согласия Подрядчика раскрывать
конфиденциальную  информацию  по  Договору  третьим  лицам,  в  том  числе
оказывающим  Заказчику  услуги  юридического  характера,  включая,  но  не
ограничиваясь,  по  подготовке,  заключению,  исполнению  Договора,  защите
прав и интересов Заказчика по Договору, а также третьим лицам, оказывающим
Заказчику  услуги  по  ведению  бухгалтерского  и  налогового  учета  Заказчика,
при  условии,  что  такие  третьи  лица  будут  обязаны  сохранять
конфиденциальности ставшей им известной информации по Договору.

9.7. Сторона, получившая доступ к конфиденциальной информации другой

Стороны  по  Договору,  обязуется  незамедлительно,  но  в  любом  случае  не
позднее  1  (одного)  дня  с  момента  совершения  или  обнаружения,  сообщать
другой Стороне о допущенном, либо ставшем ей известном факте разглашения
или  угрозе  разглашения,  незаконном  получении  или  приобретении  либо
незаконном  использовании  конфиденциальной  информации  по  Договору
третьими лицами.

9.8. Опубликование

или

иное

разглашение

конфиденциальной

информации,  а  также  передача  ее  третьим  лицам,  производится  в  каждом
конкретном  случае,  лишь  по  взаимному  предварительному  письменному
согласию  Сторон.  В  случае  разглашения  конфиденциальной  информации,
Сторона,  нарушившая  обязательство,  обязана  полностью  возместить  другой
Стороне понесенные в связи с этим убытки.

В случае возникновения у Стороны обоснованной необходимости

раскрытия  конфиденциальной  информации  по  запросу  судебных  или  иных
уполномоченных  органов  государственной  власти  в  ходе  проведения
соответствующих процессуальных действий или разбирательств, такая Сторона
должна  незамедлительно  в  день  получения  такого  запроса  уведомить  другую
Сторону о необходимости такового раскрытия. При этом Сторона, получавшая
соответствующий

запрос,

обязуется

раскрывать

конфиденциальную

информацию в объеме, не превышающем требований соответствующего
запроса.

9.9. В случае разглашения конфиденциальной информации, повлекшего за

собой причинение убытков одной Стороне, виновная Сторона обязана
возместить другой Стороне причинённые убытки.

9.10. Обязательства по соблюдению конфиденциальности сохраняют свою

силу и после истечения срока действия Договора или его досрочного

расторжения  в  течение  последующих  5  (пяти)  лет.  По  окончании  срока
взаимоотношений  Сторон  по  Договору  либо  по  первому  письменному
требованию  Стороны  другая  Сторона  обязуется,  незамедлительно  вернуть
первой  Стороне  или  по  усмотрению  первой  Стороны  уничтожить  всю
имеющуюся  у  другой  Стороны  конфиденциальную  информацию  и  все
материалы, документацию и их носители, содержащие таковую информацию и
все и любые их копии.

9.11. При реорганизации одной из Сторон обязательства по соблюдению

конфиденциальности информации и ответственность за ее несоблюдение несет
правопреемник (или правопреемники).

9.12. При ликвидации одной из Сторон конфиденциальность информации

должна обеспечиваться в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

10.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное

неисполнение  своих  обязательств  по  Договору,  если  такое  неисполнение
явилось  прямым  следствием  обстоятельств  непреодолимой  силы,  которые
Стороны  в  момент  заключения  Договора,  а  также  в  ходе  его  исполнения  не
могли ни предвидеть, ни предотвратить.

10.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны подразумевают

чрезвычайные  и  непреодолимые  при  данных  условиях  обстоятельства,  в  том
числе, но не ограничиваясь: пожар, техногенные катастрофы возникшие не по
вине  Сторон,  наводнение,  землетрясение  и  другие  стихийные  бедствия,
забастовки,  войны,  военные  действия,  массовые  беспорядки,  эпидемии  и
эпизоотии,  а  также  действия и  бездействия  органов  государственной  власти и
(или) органов местного самоуправления, которые возникли после вступления в
силу  Договора  либо  наступление  которых  на  момент  вступления  Договора  в
силу  Стороны  не  могли  разумно  ни  предвидеть,  ни  предотвратить,  и
непосредственно  влияющие  на  возможность  Сторон  выполнять  надлежащим
образом принятые на себя обязательства по Договору.

10.3. Сторона, ссылающаяся на действие таких обстоятельств, обязана

уведомить  о  возникновении,  предположительном  сроке  действия  и
прекращении  таких  обстоятельств  другую  Сторону  в  течение  3  (трех)
календарных  дней  с  момента  их  возникновения  и  прекращения.  В  случае
нарушения

срока

выполнения

вышеуказанного

обязательства

об

уведомлении,  Сторона,  заявляющая  о  применении  последствий  действия
обстоятельств  непреодолимой  силы,  лишается  права  ссылаться  на  такие
обстоятельства в обоснование неисполнения принятых на себя обязательств
по  Договору,  за  исключением  случаев,  когда  такое  нарушение  срока  само
вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы.

10.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы действие

Договора продлевается на период времени, в течение которого
Сторона/Стороны Договора не могли исполнять обязательства по Договору.

Лукоил «Техническое перевооружение РВСП-50000 № 13ООО «Варандейский терминал». Положение о закупках (2020 год) - часть 1