«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Жилищник 1»

Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2013 год ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Рославль 15 мик-он 19

Заказчик ООО «Жилищник 1»

РОСЛАВЛЬ 2013 ГОД

I. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

1) форма торгов – открытый конкурс,

1. наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика: ООО «Жилищник 1»

   ИНН 6725008696

   телефон, факс: 8/481-34/ 2-04-84

   почтовый адрес: 216500, Смоленская область, г. Рославль, 17 мик-он, д. 2/2 административное здание

   электронный адрес E-mail: zhilischnik1@mail.ru

   контактное лицо заказчика конкурса : Бурмистрова Ольга Николаевна

   1. информация о выполняемой работе: см. техническое задание.

      Перечень работ, которые необходимо выполнить прилагается в технической части конкурсной документации.

      Комплект Конкурсной документации можно получить у заказчика по адресу: 216500 г. Рославль ,17 мик-он, д.2/2

   2. предмет договора подряда: проведение капитального ремонта многоквартирного дома расположенного по адресу г.Рославль 15 мик-он д. 19

   3. начальная (максимальная) цена контракта:

      Лот № 1 утепление и ремонт фасада многоквартирного дома-650 000 руб. Лот № 2 ремонт подвального помещения – 230 000 руб.

      Лот № 3 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирного дома – 683 179 руб.

      Лот № 4 ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения многоквартирного дома – 770 000 руб.

      Лот № 5 ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения и холодного водоснабжения многоквартирного дома – 230 000 руб.

      Лот № 6 установка коллективного прибора учета холодного водоснабжения – 13 400 руб. Лот № 7 ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома – 500 000 руб.

      Лот № 8 установка коллективного прибора (общедомового) учета в многоквартирном доме электроснабжения- 3500 руб.

      Лот № 9 установка коллективного (общедомового) прибора учета в многоквартирном доме на теплоснабжения – 290 000 руб.

      Лот № 10 установка коллективного (общедомового) прибора учета в многоквартирном доме горячего водоснабжения – 9 000 руб.

      Лот № 11 проведение энергетического обследования многоквартирного дома-47 979 руб.

      
      

   4. минимальный срок гарантии качества работ - 60 месяцев с момента подписания сторонами Акта приема-сдачи выполненных работ.

   5. максимальный срок выполнения работ

      Лот № 1 утепление и ремонт фасада многоквартирного дома до 20.09.2013 года

      Лот № 2 ремонт подвального помещения до 20.09.2013 года

      Лот № 3 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирного дома до 20.09.2013 года

      Лот № 4 ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения многоквартирного дома до 20.09.2013 года

      Лот № 5 ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения и холодного водоснабжения многоквартирного дома до 20.09.2013 года

      Лот № 6 установка коллективного прибора учета холодного водоснабжения до 20.09.2013 года

      Лот № 7 ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома до 20.09.2013 года

      Лот № 8 установка коллективного прибора (общедомового) учета в многоквартирном доме электроснабжения до 20.09.2013 года

      Лот № 9 установка коллективного (общедомового) прибора учета в многоквартирном доме на теплоснабжения до 20.09.2013 года

      Лот № 10 установка коллективного (общедомового) прибора учета в многоквартирном доме горячего водоснабжения до 20.09.2013 года

      Лот № 11 проведение энергетического обследования многоквартирного дома до 20.09.2013 года

   6. место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются по адресу: Смоленская область, г. Рославль, 15 мик-он д.19

   7. форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата производится в два этапа: авансовый платеж и окончательный расчет за фактически выполненные работы по акту приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2, утвержденная постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100); с составлением всех требуемых документов, по мере поступления денежных средств на расчетный счет

      «Заказчика» по соответствующим уровням финансирования.

   8. Заказчиком предусмотрен авансовый платеж: в размере 30 % от суммы договора подряда. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, представить представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.

   9. срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком, уполномоченным органом за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена:

      Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса заказчик, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении открытого конкурса.

      Порядок получения конкурсной документации – нарочным (по месту нахождения Заказчика) или заказным почтовым отправлением на основании письменного запроса, заверенного подписью руководителя и печатью, и доверенности лицу, получающему комплект документации. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области www.roslavl.ru

   10. место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе:

   Для участия в конкурсе необходимо представить заявку по прилагаемой в конкурсной форме.

   Конкурсная заявка должна быть представлена заказчику в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта: один - с оригиналом конкурсной заявки, а второй - с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка (соответственно «Оригинал» или

   «Копия») и указываются наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии оригинала всех документов. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

   Заявка доставляется по почтовому адресу: 17 мик-он, д.2/2, г. Рославль, 216500, факс (4-8134) 2-04-84

   Датой начала срока подачи заявок на участие является день, размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса.

   Дата окончания приема заявок – 15:00 15 июля 2013 г.

   критерии оценки заявок на участие в конкурсе в совокупной значимости, составляющие сто процентов:

   Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:

   • цена договора (максимальное количество баллов – 60);

   • срок выполнения работ (максимальное количество баллов – 20);

   • квалификация участника (максимальное количество баллов – 20).

   • Оценка по критерию «Квалификация участника» производится по четырем подкритериям:

   • опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний

   год);

   
   

   • квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного

     персонала);

     • соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);

     • участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела).

14) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса:

Дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями - 15:00 (время московское)

15 июля 2013 г. по адресу: г.Рославль Смоленской обл. 17 мик-он д.2\2 административное здание, актовый зал.

Рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса будет осуществляться по местонахождению организатора конкурса (заказчика) в сроки определенные законодательством РФ, в соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 07.08.2008 №429 (в редакции постановлений Администрации Смоленской области от 24.09.2008 №516,от 08.08.2011 №470)

1. Инструкция участникам конкурса

   Общие сведения

   1. Предмет конкурса

1. Заказчик, указанный в информационной карте конкурсных заявок, обладая средствами федерального, областного, местного бюджета, и средств населения проводит конкурс с целью заключения договора подряда на проведение капитального ремонта многоквартирного дома по адресу 15 мик-он д. 19 г.Рославль

   Перечень работ, которые необходимо выполнить, прилагается в технической части конкурсной документации.

2. Заказчик намеревается использовать упомянутые средства на надлежащие выплаты в рамках договора подряда, который будет заключен с победителем конкурса.

2.Требования к участникам размещения заказа

1. Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов путем проведения открытого конкурса осуществляется товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной

   собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией (далее - заказчик).

2. Заказчик осуществляет следующие функции:

   1. Определяет во взаимодействии с органами местного самоуправления предмет конкурса, его организатора и срок проведения.

   2. Утверждает конкурсную документацию по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее - конкурсная документация).

   3. Участвует в формировании и работе конкурсных комиссий по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее также - конкурсные комиссии).

   4. Совместно с организатором конкурса отвечает на вопросы участников конкурса, вносит изменения в конкурсную документацию и порядок проведения конкурса.

   5. Заключает договор подряда с победителем конкурса.

1. Организатором конкурса может являться орган, определенный муниципальным образованием Смоленской области, в функции которого входит организация и проведение конкурсов.

2. Допускается выполнение функций организатора конкурса самим заказчиком во взаимодействии с органами местного самоуправления.

3. Организатор конкурса осуществляет следующие функции:

   1. Разрабатывает конкурсную документацию на основании утвержденных Администрацией Смоленской области региональных адресных программ проведения капитального ремонта многоквартирных домов и решений собраний собственников помещений в многоквартирных домах и передает ее на утверждение заказчику.

   2. Публикует информацию о проведении конкурса и конкурсную документацию.

   3. Назначает представителя организатора конкурса по взаимодействию с участниками конкурса, выделяет ему рабочее место и предоставляет средства связи (телефон, факс, адрес электронной почты).

   4. Через назначенного представителя отвечает на письменные запросы участников конкурса в течение двух рабочих дней со дня поступления такого письменного запроса.

   5. При необходимости совместно с заказчиком вносит изменения в конкурсную документацию, сроки и порядок проведения конкурса.

   6. Осуществляет прием, регистрацию и хранение конкурсных заявок.

   7. Предоставляет помещение для проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками и участвует через своего представителя в этой процедуре.

   8. Предоставляет помещение для заседаний конкурсной комиссии и участвует через своего представителя (представителей) в работе конкурсной комиссии.

   9. Ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии, обеспечивает их подписание и опубликование в порядке.

   10. Оповещает в письменном виде победителя конкурса.

   11. Организует получение, возврат и удержание обеспечений конкурсных заявок (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией).

   12. Направляет информацию о результатах конкурса в орган местного самоуправления.

1. Подготовка конкурсной документации осуществляется организатором конкурса .

2. Участниками конкурса могут быть организации, имеющие право заниматься деятельностью, составляющей предмет конкурса, и соответствующие требованиям, указанным в конкурсной документации.

3. Затраты на участие в конкурсе

1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей конкурсной заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением договоров подряда.

2. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.

4.Содержание конкурсной документации

1. Для участия в конкурсе участник подает заявку по форме согласно приложению

   № 1

   • описи входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению № 2

     -документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от

     имени участника;

   • документов или копий документов, подтверждающих опыт работы специалистов подрядчика на объектах-аналогах и соответствие квалификационным требованиям;

   • копии бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки или налоговая декларация за 2011год,сведения об наличии производственной базы (для юридических лиц), копии справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей);

   • организационно-штатного расписания организации и (или) подразделений подрядчика, на которые планируется возложить выполнение работ, с информацией, указанной в приложении , о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ;

   • нотариально заверенных копий учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенных копий документа, удостоверяющего личность, - паспорта гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

   • нотариально заверенной копии свидетельства о постановке лица на учет в налоговом органе;

   • нотариально заверенной копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

   • оригинала или нотариально заверенной копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученной не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

   • справки из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки на участие в конкурсе;

   • копии свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624;

   • копия свидетельства о членстве СРО и видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и о допуске котором член НП СРО имеет свидетельство (п.33.3 Жилищно-гражданское строительство);

   • деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

   • отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

   • участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

   • участник отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков.

   • приказ на Полномочного представителя Подрядчика

   • справка о состоянии расчетного банковского счета и его реквизиты.

   -справка о наличии имущества.

2. Указанные в пункте 5.1 документы являются обязательными для представления, кроме случаев, когда данные документы были представлены ранее при участии претендента

   в других аналогичных конкурсах в данном муниципальном образовании Смоленской области, проводимых заказчиком, и срок их действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила своей актуальности.

   Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе.

   Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо из указанных документов является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично по адресу, указанному в конкурсной документации. Заказчик регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.

4. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве конкурсной заявки подается участником в письменном виде по адресу, по которому доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве конкурсной заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается заказчиком участнику в нераспечатанном виде.

5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется так же, как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись: «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

1. Порядок представления конкурсной документации

   1. Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме.

   2. Конкурсная документация доступна для ознакомления на официальным сайте www.roslavl.ru без взимания платы. Предоставление конкурсной документации до опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса не допускается.

2. Разъяснение положений конкурсной документации

   
   

   1. Участник размещения заказа, которому необходимо получить какие-либо разъяснения в отношении содержания конкурсной документации, вправе направить Заказчику письменный запрос, которые направляются по адресу Заказчика, указанному в информационной карте.

   2. Заказчик, в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса, в письменной форме ответит на любой запрос Участника размещения заказа, связанный с разъяснением конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

   
   

   7.Внесение изменений в конкурсную документацию

   В случае внесения изменений в конкурсную документацию организатор конкурса переносит дату вскрытия конвертов, но не более чем на 10 рабочих дней. Организатор

   конкурса не позднее чем за пять рабочих дней до даты вскрытия конвертов публикует объявление о переносе с указанием причин переноса и новой даты вскрытия конвертов.

   
   

   1. Язык конкурсной заявки

      1. Конкурсная заявка, подготовленная Участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой конкурсной заявкой, которыми обменялись Участник размещения заказа и Заказчик, должны быть написаны на языке указанном в информационной карте конкурсных заявок.

      2. Сопроводительная документация и печатная литература, предоставленная Участником размещения заказа, может быть представлена на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться перевод на языке, указанном в информационной карте конкурсных заявок. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

   2. Содержание конкурсной заявки

      1. Для участия в конкурсе участник подает заявку по форме согласно приложению

         № 1

         • описи входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению № 2

           -документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от

           имени участника;

         • документов или копий документов, подтверждающих опыт работы специалистов подрядчика на объектах-аналогах и соответствие квалификационным требованиям;

         • копии бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки или налоговая декларация за 2011год,сведения об наличии производственной базы (для юридических лиц), копии справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей);

         • организационно-штатного расписания организации и (или) подразделений подрядчика, на которые планируется возложить выполнение работ, с информацией, указанной в приложении , о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ;

         • нотариально заверенных копий учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенных копий документа, удостоверяющего личность, - паспорта гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

         • нотариально заверенной копии свидетельства о постановке лица на учет в налоговом органе;

         • нотариально заверенной копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

         • оригинала или нотариально заверенной копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученной не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

         • справки из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки на участие в конкурсе;

         • копии свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624).

         • деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

         • отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

         • участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

         • участник отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков.

         • справка о состоянии расчетного банковского счета и его реквизиты.

         -справка о наличии имущества.

      2. Указанные в пункте 5.1 документы являются обязательными для представления, кроме случаев, когда данные документы были представлены ранее при участии претендента в других аналогичных конкурсах в данном муниципальном образовании Смоленской области, проводимых заказчиком, и срок их действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила своей актуальности.

         Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе.

         Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо из указанных документов является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

      3. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично по адресу, указанному в конкурсной документации. Заказчик регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.

      4. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве конкурсной заявки подается участником в письменном виде по адресу, по которому доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве конкурсной заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается заказчиком участнику в нераспечатанном виде.

   3. Цена контракта, условия оплаты

      1. Цена договора, предложенная в заявке Участника размещения заказа, подтверждается сметой и не должна превышать начальную (максимальную)цену договора, указанную Заказчиком в извещении о проведении открытого конкурса и в конкурсной документации и должна включать налоги, пошлины, прочие сборы предусмотренные законодательством. В случае, если цена договора, предложенная Участником размещения заказа, превышает начальную (максимальную) стоимость контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса и в конкурсной документации, конкурсная заявка такого Участника размещения заказа отклоняется.

      2. Безналичный расчет. Оплата производится за фактически выполненные работы по акту о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2, утвержденная постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100), с составлением всех требуемых документов,

      
      

   4. Валюта заявки на участие в конкурсе

      1. Все суммы денежных средств, в конкурсной заявке Участника размещения заказа, должны быть выражены в валюте, указанной в информационной карте конкурсных заявок.

      2. Выражение денежных сумм в другой валюте считается существенным отклонением от требований и условий настоящей конкурсной документации и ведет к отклонению конкурсной заявки.

   5. Срок действия конкурсной заявки

      1. Конкурсные заявки остаются в силе в течение периода, указанного Участником конкурса в своей конкурсной заявке.

      2. Срок действия конкурсной заявки должен соответствовать сроку установленному в информационной карте конкурсных заявок.

      3. Указание не соответствующего срока действия конкурсной заявки считается существенным отклонением от требований и условий настоящей конкурсной документации и ведет к отклонению конкурсной заявки.

      
      

   6. Оформление и подписание конкурсной заявки

      1. Участник размещения заказа должен подготовить оригинал конкурсной заявки

      2. Оригинал конкурсной заявки должен быть отпечатан или написан чернилами, подписан Участником размещения заказа или лицом (лицами), имеющим(и) все полномочия возложить на Участника размещения заказа обязательства по контракту.

      3. Никакие исправления не будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда они парафированы лицом или лицами, подписывающими конкурсную заявку.

      4. Справки и документы из государственных органов должны быть представлены оригиналами или нотариально заверенными копиями, формы заполняемые Участником размещения заказа и документ на право осуществления видов деятельности, являющихся предметом конкурса, должны быть подписаны лицом (лицами), имеющим(и) все полномочия возложить на Участника размещения заказа обязательства по контракту и заверены печатью. Представление незаверенных копий документов и неподписанных форм, дает право Заказчику на отклонение конкурсной заявки.

      5. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в её состав документов, быть скреплена печатью участника размещения заказа и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. В противном случае, конкурсная комиссия не несет ответственность за отсутствие каких либо документов в конкурсном предложении Участника размещения заказа.

      Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы Участнику размещения заказа не возвращаются.

   7. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

      1. Конкурсные заявки должны быть получены Заказчиком по адресу, указанному в информационной карте конкурсных заявок. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме, в запечатанном конверте . При этом на конкурсная заявка должна быть представлена заказчику в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта: один - с оригиналом конкурсной заявки, а второй - с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка (соответственно «Оригинал» или «Копия») и указываются наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии оригинала всех документов. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

      2. Заказчик начинает и заканчивает прием конкурсных заявок в сроки, указанные в информационной карте конкурсных заявок.

      3. Заказчик регистрирует поступившие в конвертах конкурсные заявки и по требованию Участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой, выдает лицу, представившему конкурсную заявку, расписку о получении конкурсной заявки.

   8. Опоздавшие конкурсные заявки

      15.1 Конкурсные заявки, поступившие после окончания времени и даты приема заявок, к рассмотрению не принимаются.

      
      

   9. Изменения в конкурсных заявках и их отзыв

      16.1. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве конкурсной заявки подается участником в письменном виде по адресу, по которому доставлена конкурсная заявка.

      Уведомление об отзыве конкурсной заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается заказчиком участнику в нераспечатанном виде.

      
      

   10. Порядок вскрытия конвертов с конкурсными заявками на участие в конкурсе

       
       

       1. Заказчик вскрывает все полученные конверты с конкурсными заявками в день, во время и в месте, указанном в извещении о проведении открытого конкурса и в информационной карте конкурсных заявок.

       2. Процедура вскрытия конвертов при проведении конкурса является публичной, на нее приглашаются представители всех участников конкурса, подавших конкурсные заявки.

       1. .Конверты с конкурсными заявками вскрываются в порядке их регистрации, присутствующим объявляется следующая информация по каждой вскрытой конкурсной заявке:

          • наименование участника конкурса;

          • должность лица, подписавшего заявку, и наличие документа, подтверждающего его полномочия;

          • наличие документа (или его копии), подтверждающего обеспечение заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией);

          • предлагаемые участниками конкурса условия (цена договора подряда, срок выполнения работ, квалификация участника).

            1. Конкурсные заявки, поступившие после окончания времени и даты приема заявок, к рассмотрению не принимаются.

            2. Заявки рассматриваются конкурсной комиссией на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации. По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске участника к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Результаты вскрытия конвертов оформляются протоколом непосредственно после вскрытия конвертов.

            3. В случае отказа в допуске к участию в конкурсе организатор конкурса в двухдневный срок с момента подписания протокола вскрытия заявок направляет участнику письменное уведомление с указанием причин отказа.

            4. Заявки участников, допущенных к участию в конкурсе, подлежат оценке и сопоставлению конкурсной комиссией с целью сравнения условий, предложенных участниками, и определения победителя конкурса. Результаты оценки и сопоставления заявок оформляются протоколом в день проведения конкурса.

            5. Протокол оценки и сопоставления заявок должен быть опубликован в пятидневный срок с даты вскрытия конвертов с заявками на официальном Интернет-сайте и в средствах массовой информации органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Смоленской области.

            6. Договор подряда заключается с победителем конкурса в десятидневный срок с даты опубликования протокола оценки и сопоставления заявок. Примерная форма договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов .

            7. Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в следующих случаях:

          • если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной конкурсной заявки;

          • если всем участникам отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения конкурсных заявок;

          • если к конкурсу допущен только один участник конкурса.

       1. В случае если к конкурсу допущен только один участник конкурса, конкурс признается несостоявшимся и договор заключается с участником, подавшим эту заявку. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать такому

       участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. В случае уклонения такого участника от заключения договора обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) не возвращается, средства от обеспечения заявки уклонившегося участника конкурса поступают заказчику и проводится повторный конкурс.

       
       

   11. Конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе

       1. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

       2. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе и заявок на участие в конкурсе, поданных в форме электронных документов, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

          
          

   12. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

       1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.

       2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе.

       3. Оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

       4. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанными участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе. В случае отказа в допуске к участию в конкурсе организатор конкурса в двухдневный срок с момента подписания протокола вскрытия заявок направляет участнику письменное уведомление с указанием причин отказа.

       5. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

       6. В случае если к конкурсу допущен только один участник конкурса, конкурс признается несостоявшимся и договор заключается с участником, подавшим эту заявку. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. В случае уклонения такого участника от заключения договора обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) не возвращается, средства от обеспечения заявки уклонившегося участника конкурса поступают заказчику и проводится повторный конкурс.

          
          

   13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

       1. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:

          • цена договора (максимальное количество баллов – 60);

          • срок выполнения работ (максимальное количество баллов – 20);

          • квалификация участника (максимальное количество баллов – 20).

       2. Оценка по критерию «Квалификация участника» производится по четырем подкритериям:

          • опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний

          год);

          
          

          • квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного

            персонала);

            • соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);

            • участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела).

       3. Общее максимальное количество баллов по трем критериям составляет 100.

       4. Оценка конкурсных заявок осуществляется конкурсной комиссией в следующей последовательности:

          1. Ранжирование заявок по критериям «Цена договора» и «Срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

          2. Выставление количества баллов заявкам по критериям «Цена договора» и

             «Срок выполнения работ» по формам согласно таблицам 1 и 2.

             Таблица 1

             
             

             Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»

             
             

             Критерий	Максимальное количество баллов	Результат ранжирования заявок	Присваиваемое количество баллов
             Цена договора	60	1	60
             		2	55
             		3	50
             		4	45
             		5	40
             		6	35
             		7	30
             		8	25
             		9	20
             		10	15
             		11	10
             		12	5
             		13 и более	0

             
             

             Таблица 2

             
             

             Балльная оценка ранжированных заявок по критерию

             «Срок выполнения работ»

             
             

             Критерий	Максимальное количество баллов	Результат ранжирования заявок	Присваиваемое количество баллов
             Срок выполнения работ	20	1	20
             		2	20
             		3	20
             		4	18

             
             

             		5	16
             		6	14
             		7	12
             		8	10
             		9	8
             		10	6
             		11	4
             		12	2
             		13 и более	0

             
             

          3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «Квалификация участника» по форме согласно таблице 3.

             В зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия. Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «Квалификация участника».

             
             

             Таблица 3

             
             

             Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия

             «Квалификация участника»

             
             

             Критерий	Максимальное количество баллов	Подкритерий	Показатель подкритерия (ед.)	Количество штрафных баллов
             Квалификация участника	20	опыт работы (количество успешно завершенных * объектов-аналогов ** за последний год)	2 и более	0
             			1	5
             			0	10
             		квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала ***)	2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет	0
             			2 и более с опытом работы более 5 лет	5
             			в остальных случаях	10
             		соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)	0	0
             			1	5
             			2 и более	10
             		сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года	0	0
             			1	5
             			2 и более	10

             
             

             

             * Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта,

             превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составило не более 10 процентов от первоначально установленных договором подряда.

             ** Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50 процентов начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

             *** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

          4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

          5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация участника», затем по критерию «Цена договора» и в случае необходимости - по критерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

       
       

   14. Льготы отдельным категориям участников

       
       

       1. При ранжировании участников конкурса по критерию «Цена договора» участникам, предоставляется льгота. Данная льгота заключается в том, что при ранжировании используется цена договора, уменьшенная на 5 процентов от цены договора, предложенной участником. При этом в случае победы участника в конкурсе договор подряда заключается с ним по цене, указанной в конкурсной заявке.

       2. Указанная в пункте 21.1 льгота предоставляется:

          1. Участникам конкурса, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Чтобы воспользоваться льготой, участник должен указать в соответствующей графе заявки, что он является микропредприятием, малым предприятием или средним предприятием, и приложить подтверждающие документы (средняя численность работников за предшествующий календарный год, размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета налога на добавленную стоимость).

          2. Участникам конкурса, являющимся местными участниками. Местным участником признается организация, зарегистрированная в муниципальном районе (городском округе) Смоленской области, в котором расположен объект капитального ремонта. Для того чтобы воспользоваться льготой, участник должен указать в соответствующей графе заявки, что он является местным участником.

       3. Пересчет цен предложений участников, подтвердивших свое право на льготу, осуществляется конкурсной комиссией в ходе оценки заявок, и подсчет баллов по критерию

       «Цена договора» производится с учетом произведенного пересчета. Если участник имеет право на льготу по двум основаниям, пересчет осуществляется с использованием суммы процентов.

       
       

   15. Разъяснение результатов конкурса

1. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить заказчику в письменной форме, в том числе электронного документа, запрос о разъяснении результатов конкурса. Заказчик, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан представить участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения.

   III. Заключение договора подряда по результатам проведения конкурса

   
   

   1. Протокол оценки и сопоставления заявок должен быть опубликован в пятидневный срок с даты вскрытия конвертов с заявками на официальном Интернет-сайте и в средствах массовой информации органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Смоленской области.

   2. Договор подряда заключается с победителем конкурса в десятидневный срок с даты опубликования протокола оценки и сопоставления заявок. Примерная форма договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов приведена в приложение.

   3. Договор подряда заключается в порядке, предусмотренном Гражданским Кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации.

   4. В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный в информационной карте конкурсной заявки, не представил Заказчику подписанный договор, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора подряда.

   5. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора подряда Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор подряда с Участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение договора подряда для Участника конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

5. Договор подряда может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Договор считается заключенным с момента его подписания обеими сторонами.

1. Право на обжалование

   1.Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать действия (бездействие) Заказчика, конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

   
   

2. Информационная карта

1. Конкретные нижеследующие условия проведения конкурса, информационная карта конкурсных заявок, является неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации и дополнением к инструкции по подготовке конкурсных заявок.

   

2. В случае противоречия между положениями инструкции по подготовке конкурсных заявок и положениями информационной карты конкурсной заявки, последние имеет преобладающую силу.

   
   

   1. № п/п	Наименование
   1.Общие сведения
   	Наименование конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора подряда на капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу6 Г. Рославль, 15 мик-он, д.19
   	Предмет конкурса: капитального ремонта многоквартирного дома
   1.1	Наименование Заказчика: ООО «Жилищник 1»

   
   

   1.2	Источник средств: Федеральный , областной ,местный бюджет и 5% собственников жилых помещений
   1.3	Начальная (максимальная) цена контракта: Лот № 1 утепление и ремонт фасада многоквартирного дома-650 000 руб. Лот № 2 ремонт подвального помещения – 230 000 руб. Лот № 3 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирного дома – 683 179 руб. Лот № 4 ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения многоквартирного дома – 770 000 руб. Лот № 5 ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения и холодного водоснабжения многоквартирного дома – 230 000 руб. Лот № 6 установка коллективного прибора учета холодного водоснабжения – 13 400 руб. Лот № 7 ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома – 500 000 руб. Лот № 8 установка коллективного прибора (общедомового) учета в многоквартирном доме электроснабжения- 3500 руб. Лот № 9 установка коллективного (общедомового) прибора учета в многоквартирном доме на теплоснабжения – 290 000 руб. Лот № 10 установка коллективного (общедомового) прибора учета в многоквартирном доме горячего водоснабжения – 9 000 руб. Лот № 11 проведение энергетического обследования многоквартирного дома-47 979 руб.
   1.4	Максимальный срок (период) выполнения работ: Лот № 1 утепление и ремонт фасада многоквартирного дома до 20.09.2013 года Лот № 2 ремонт подвального помещения до 20.09.2013 года Лот № 3 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирного дома до 20.09.2013 года Лот № 4 ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения многоквартирного дома до 20.09.2013 года Лот № 5 ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения и холодного водоснабжения многоквартирного дома до 20.09.2013 года Лот № 6 установка коллективного прибора учета холодного водоснабжения до 20.09.2013 года Лот № 7 ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома до 20.09.2013 года Лот № 8 установка коллективного прибора (общедомового) учета в многоквартирном доме электроснабжения до 20.09.2013 года Лот № 9 установка коллективного (общедомового) прибора учета в многоквартирном доме на теплоснабжения до 20.09.2013 года Лот № 10 установка коллективного (общедомового) прибора учета в многоквартирном доме горячего водоснабжения до 20.09.2013 года Лот № 11 проведение энергетического обследования многоквартирного дома до 20.09.2013 года Минимальный срок гарантии качества работ - 60 месяцев с момента подписания сторонами Акта приема-сдачи выполненных работ Объем предоставления гарантии качества работ – гарантия распространяется на все работы, выполненные по контракту, заключенному по итогам конкурса. При обнаружении в период действия гарантийного срока эксплуатации недостатков, Подрядчик обязан устранить эти недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
   1.5	Преимущества при участии в размещении заказов: 1.При ранжировании участников конкурса по критерию «Цена договора» участникам, предоставляется льгота. Данная льгота заключается в том, что при ранжировании используется цена договора, уменьшенная на 5 процентов от цены договора, предложенной участником. При этом в случае победы участника в конкурсе договор подряда заключается с ним по цене, указанной в конкурсной заявке. 2. Указанная в пункте 1 льгота предоставляется: - Участникам конкурса, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Чтобы воспользоваться льготой, участник должен указать в соответствующей графе заявки, что он является микропредприятием, малым предприятием или средним предприятием, и приложить подтверждающие документы (средняя численность работников за предшествующий календарный год, размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета налога на добавленную стоимость).

   
   

   1.6.	Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: не предусмотрено
   1.7.	Размер обеспечения обязательств по исполнению государственного контракта: не предусмотрено
   1.8	Аванс: в размере 30% от суммы договора подряда
   1.9	Заказчика: ООО «Жилищник 1» ИНН 6725008696 телефон, факс: 8/481-34/ 2-04-84 почтовый адрес: 216500, Смоленская область, г. Рославль, 17 мик-он. д.2/2 электронный адрес E-mail: zhilischnik3@mail.ru
   2.0	Срок, по окончании которого не принимаются запросы на разъяснение конкурсной документации: 5-ти дней до истечения окончательного срока подачи заявок на участие в конкурсе.
   2. Подготовка и подача конкурсных заявок
   2.1	Язык конкурсной заявки: русский
   2.2	Валюта конкурсной заявки: российский рубль
   2.3	Документы и информация, подтверждающие соответствие Участников размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:1. Для участия в конкурсе участник подает заявку по форме согласно приложению № 1 -документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника;

   • Участникам конкурса, являющимся местными участниками. Местным участником признается организация, зарегистрированная в муниципальном районе (городском округе) Смоленской области, в котором расположен объект капитального ремонта. Для того чтобы воспользоваться льготой, участник должен указать в соответствующей графе заявки, что он является местным участником.

   • Пересчет цен предложений участников, подтвердивших свое право на льготу, осуществляется конкурсной комиссией в ходе оценки заявок, и подсчет баллов по критерию «Цена договора» производится с учетом произведенного пересчета. Если участник имеет право на льготу по двум основаниям, пересчет осуществляется с использованием суммы процентов.

   • приказ на Полномочного представителя Подрядчика

   • описи входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению № 2

   • документов или копий документов, подтверждающих опыт работы специалистов подрядчика на объектах-аналогах и соответствие квалификационным требованиям;

   • копии бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки или налоговая декларация за 2012год, сведения об наличии производственной базы (для юридических лиц), копии справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей);

   • организационно-штатного расписания организации и (или) подразделений подрядчика, на которые планируется возложить выполнение работ, с информацией, указанной в приложении , о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ;

   • нотариально заверенных копий учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенных копий документа, удостоверяющего личность, - паспорта гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

   • нотариально заверенной копии свидетельства о постановке лица на учет в налоговом органе;

   • нотариально заверенной копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

   • оригинала или нотариально заверенной копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученной не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

   
   

   	-справка о наличии имущества Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо из указанных документов является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. Непредставление полной информации, требуемой конкурсной документацией, представление неверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям конкурсной документации, являются риском Участника размещения заказа, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.
   2.4	Срок действия конкурсной заявки: с момента вскрытия конвертов с конкурсными заявками до заключения договора подряда
   2.5	Адрес для представления конкурсных заявок в запечатанных конвертах: 216500 г. Рославль, 17 мик-он, д. 2/2, кабинет ПТО
   2.6	Срок начала приема конкурсных заявок: день, размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса.
   2.7.	Срок окончания приема конкурсных заявок: 15 час. 00 мин. (время Московское) 15.07.2013г.
   2.8	Дата, время и место вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 15.07.2013 г. в 15 час. 00 мин. (время Московское), 216500 г. Рославль 17мик-он, д. 2\2, административное здание, актовый зал.
   2.9	Дата, время и место рассмотрения конкурсных заявок: 16.07.2013 г. в 10 час. 00 мин. (время Московское), 216500 г. Рославль 17мик-он, д. 2\2, административное здание, актовый зал.
   3. Оценка конкурсных заявок
   3.1	Оценка и сопоставление конкурсных заявок: 16.07.2013 г. согласно и в сроки определенные законодательством РФ, в соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 07.08.2008 №429 (в редакции постановлений Администрации Смоленской области от 24.09.2008 №516,от 08.08.2011 №470)

   • справки из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки на участие в конкурсе;

   • копии свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624).

   • деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

   • справка о состоянии расчетного банковского счета и его реквизиты.

   • отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

   • участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

   • участник отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков.

   1. Указанные в пункте 5.1 документы являются обязательными для представления, кроме случаев, когда данные документы были представлены ранее при участии претендента в других аналогичных конкурсах в данном муниципальном образовании Смоленской области, проводимых заказчиком, и срок их действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила своей актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе.

   2. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично по адресу, указанному в конкурсной документации. Заказчик регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.

   3. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве конкурсной заявки подается участником в письменном виде по адресу, по которому доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве конкурсной заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается заказчиком участнику в нераспечатанном виде.

   4. Любые другие документы по усмотрению участника размещения заказа.

   
   

   3.2	Критерии оценки конкурсных заявок в совокупной значимости составляющие сто процентов:
   3.1	Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать договор подряда: не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

   • цена договора (максимальное количество баллов – 60);

   • срок выполнения работ (максимальное количество баллов – 20);

   • квалификация участника (максимальное количество баллов – 20).

   • Оценка по критерию «Квалификация участника» производится по четырем подкритериям.

   
   

   Техническое задание

   
   

   1. РЕМОНТ ФАСАДА

      Ремонт штукатурки гладких откосов вентиляционных окон по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором

      Ремонт штукатурки гладких стен цоколя

      Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором

      Окраска цоколя и откосов вент. окон акриловыми составами вручную с подготовкой поверхности

      Монтаж решеток на подвальные окна

      Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемых из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке

      Масляная окраска металлических поверхностей решеток Заделка подвальных окон кирпичом

      
      

      Балконы

      Ремонт штукатурки низа балконов по бетону Перетирка штукатурки балконов

      Окраска балконных плит Смена отливов

      
      

      Крыльца и отмостка

      Разборка бетонных оснований под отмостку на гравии

      Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси Устройство бетонной отмостки и крылец

      Монтаж стальных уголков: обрамления ступеней Прочие индивидуальные сварные конструкции Железнение цементных покрытий крылец

      Устройство отмостки выполняется с соответствии с техническими требованиями СНиП 3.04.01-87

      
      

      Оконные блоки

      Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками.

      Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых

      Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах

      Оконные конструкции из ПВХ должны иметь сертификат ГОСТ 30674-99 РФ. Профиль ПВХ для оконных конструкций должен иметь сертификат соответствия ГОСТ 30673-99 РФ, ГОСТ 23166-99 РФ, а так же все необходимые санитарные, экологические, пожарные и др. сертификаты. Фурнитура (устройства поворотно-откидные для оконных блоков) должны

      соответствовать ГОСТ 30777-2001,ГОСТ 538-2001.Герметизация стыков оконных проемов должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажных узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия».

      
      

      После установки оконных блоков необходимо выполнить ремонт штукатурки откосов.

      При производстве штукатурных работ должны быть соблюдены требования согласно СНиП 3.04.01-87.

      При производстве малярных работ должны быть соблюдены требования согласно СНиП 3.04.01-87

      Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону

      Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковыми раствором прямолинейных

      Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором

      Окраска откосов наружных акриловыми составами вручную с подготовкой поверхности Смена обделок из листовой стали

      
      

      Козырьки надподъездные

      Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два слоя

      Ремонт цементной стяжки

      ремонт штукатурки низа козырьков по бетону Перетирка штукатурки фасадов

      Окраска козырьков надподъездных

      При производстве штукатурных работ должны быть соблюдены требования согласно СНиП 3.04.01-87

      
      

      Температурный шов

      Ремонт и восстановление герметизации вертикальных швов Заполнение вертикальных швов упругими прокладками

      Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей

      
      

      На все материалы, используемые для монтажа должны предоставляться, все необходимые санитарные, экологические, пожарные и др. сертификаты.

      При производстве работ руководствоваться техническими требованиями, правилами устройства, приемки, эксплуатации и ремонта, согласно строительных норм и правил.

      После проведения ремонтно-строительных работ Подрядчик должен предоставить исполнительные схемы, акты на скрытые работы, произвести уборку сдаваемого объекта, прилегающей территории и обеспечить вывоз мусора.

      
      

   2. ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

      
      

      Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором

      Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором Ремонт штукатурки внутренних стен спусков в подвал по камню и бетону

      Сплошное выравнивание штукатурки стен Окраска известковыми составами стен и потолков Устройство подстилающих слоев песчаных

      Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий

      Простая окраска оконных проемов

      установка металлических дверных блоков в готовые проемы

      Устройство полов бетонных

      Окраска дверей со стороны фасада с расчисткой от старой краски Ремонт кирпичной кладки

      Окраска поверхностей труб чугунных

      При производстве штукатурных работ должны быть соблюдены требования согласно СНиП 3.04.01-87

      При производстве малярных работ должны быть соблюдены требования согласно СНиП 3.04.01-87

      После проведения ремонтно-строительных работ Подрядчик должен предоставить исполнительные схемы, акты на скрытые работы, произвести уборку сдаваемого объекта, прилегающей территории и обеспечить вывоз мусора.

      
      

   3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.

Система отопления выполняются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. При производстве работ необходимо произвести демонтаж существующих, имеющих значительный физический износ трубопроводов из стальных труб.

Тепловое изолирование трубопроводов и арматуры, находящихся в не отапливаемых помещениях. Изолирование от конденсации влаги трубопроводов (кроме пожарных стояков), прокладываемых в каналах, шахтах, кабинах, тоннелях, а также в помещениях с повышенной влажностью. Замена резьбовой сантехнической запорной арматуры на шаровую. Установка при модернизации счетчиков потребления теплоснабжения и холодного водоснабжения применять различного типа: крыльчатые, турбинные, тахометрические, электромагнитные, универсальные (ГОСТ 2874-82).При давлении на вводах ХВС в дома более 0,45МПа — установка регуляторов давления. Установка фильтров тонкой и грубой очистки воды. Замена поврежденных вентилей старого типа на новые. Установка запорной арматуры и приборов учета тепловой энергии и теплоносителя (термометры и манометры) на вводе

трубопроводов системы теплоснабжения в здание до и после задвижек (с выводом показаний на диспетчерскийпульт ).

Отопления выполнить из металлических труб с изоляцией энергофолом и стеклотканью. Трубы через стены проложить в гильзах из стальных труб. Монтажные работы выполнять согласно СНиП 3.05.01-85 и СП-40-101, СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», утвержден постановлением Госстроя России от 26 июня 2003 года №

115. Монтаж трубопроводов выполнить с применением труб, соединительных, крепежных деталей и арматуры, согласно сметы. Все сварочные работы выполнять строго в соответствии с требованиями по технике безопасности. Ремонт или замена разводящих магистралей и стояков.

Модернизация узлов ввода систем отопления с установкой регуляторов перепада давления и смесительного узла. Замена запорной и регулировочной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков к отопительным приборам в жилых помещениях. Установка шаровых кранов: кран шаровой стальной присоединение (приварное), балансировочный шаровой кран стальной присоединение (приварное).

Установка на каждом стояке автоматических регуляторов перепада давления (автоматических балансировочных клапанов) с целью обеспечения оптимального гидравлического баланса в системе для подачи в каждый радиатор расчетного количества теплоносителя.

Замена трехходовых кранов на трехходовые клапаны в системе отопления с трехходовыми кранами. Оснащение узла ввода приборами учета и регулирования потребления тепловой энергии.

Перегруппировка или замена отопительных приборов. При капитальном ремонте произвести установку чугунных секционных радиаторов отопления с соответствующие нормам ГОСТ 86909Ч и СниП 2.04.05-91в местах общего пользования. Места прохода стояков через

перекрытия допускается заделывать цементным раствором на всю толщину перекрытия. Трубопроводы не должны примыкать вплотную к поверхности строительных конструкций. Расстояние в свету между трубами и строительными конструкциями должно быть не менее 20 мм.

Крепить трубопроводы внутренних водостоков необходимо соблюдая следующие требования:

• крепления должны направлять усилия, возникающие при удлинении трубопровода, в сторону соединений, используемых в качестве компенсаторов;

• крепления следует устанавливать на трубопроводе;

• крепления должны обеспечить уклон трубопроводов;

  -установленные на гладком конце трубы крепления должны допускать расчетные температурные удлинения трубопровода;

• расстояние между креплениями для трубопроводов должно приниматься в зависимости от материала трубы по соответствующему своду правил;

• при установке креплений на соединительных деталях необходимо предусматривать расстояние для компенсации температурного удлинения. При невозможности установки креплений на соединительной детали соседние детали закрепляют хомутами на расстояниях, обеспечивающих удлинение соединительной детали.

  При ремонте системы отопления необходимо учесть переход трубопроводов над дверным блоком для удобства открывания дверного блока. В подъезде установить не достающие новые чугунные радиаторы с монтажом вентилей для спуска воды. При монтажных работах большое внимание должно быть уделено контролю качества производимых соединений. Система качества монтажа трубопроводов должна включать входной контроль труб и комплектующих изделий. При монтаже трубопроводов руководствоваться СП 41-109-2005.

  Произвести опрессовку и промывку систем теплоснабжения, водоснабжения.

  При производстве работ руководствоваться техническими требованиями, правилами устройства, приемки, эксплуатации и ремонта, согласно строительных норм и правил.

  На все материалы, конструкции и изделия предоставить сертификаты соответствия, гигиенические и пожарные сертификаты и другие документы, подтверждающие качество применяемых материалов и изделий.

  При замене проржавевшей стальной требы на сетях холодного водоснабжения использовать полипропиленовую PN20.

  Замену внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения осуществить на армированную полипропиленовую трубу PN25.

  После проведения ремонта внутридомовых сетей отопления, холодного водоснабжения и горячего водоснабжения. Подрядчик должен предоставить исполнительные схемы, акты на скрытые работы, произвести уборку сдаваемого объекта, прилегающей территории и обеспечить вывоз мусора.

  
  

  4. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.

  Для приведения существующей, морально и технически устаревшей электропроводки в соответствие с ПУЭ и необходимостью обеспечения безопасной эксплуатации данной системы, надлежит произвести следующий комплекс электромонтажных работ:

• выполнить смену автоматических и пакетных выключателей;

• распределительную сеть выполнить кабелем марки ВВГ 3х 1,5 мм2 и ВВГ 3х 2,5 мм2;

• силовую сеть выполнить кабелем марки ВВГ 3х 2,5мм2 , ВВГ 5х 4 мм2; ВВГ5х16 мм2

  ,ВВг3х4мм2,ВВг 3Х16,ВП3х4мм2

• на входе выполнить смену ламповых светильников на люминисцентные энергосберегающие

Выключатели установить двухклавишные и одноклавишные – на высоту 1,7м от поверхности пола. Места установки согласовать с Заказчиком. Электропроводку проложить

в штробе ,трубах ПВХ, гофре, кабельных каналах по стенам или в плитах перекрытия. Все штробы и отверстия после прокладки кабеля заделать раствором с подготовкой поверхности под отделку. Соединение, ответвление и оконцевание жил кабелей произвести при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов в местах доступных для ремонта и осмотра в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке, предусмотрев при монтаже запас кабеля, обеспечивающий возможность повторного соединения или присоединения без возникновения механических усилий натяжения. Лампы в светильниках основного освещения установить энергосберегающие.

Ремонт или замена ГРЩ, распределительных и групповых щитов. Замена при ремонте ГРЩ, распределительных и групповых щитов, отслуживших свой срок узлов и деталей на аналогичные. Электрические цепи ГРЩ, распределительных пунктов, групповых щитков допускается выполнять проводами с алюмомедными жилами. При модернизации и замене ГРЩ, распределительных и групповых щитов должно быть предусмотрено подключение измерительных приборов и аппаратуры защиты и управления системой электроснабжения дома, соответствующих ГОСТу Р50345-99 и изготавливаемых по ТУ 2000 АГИЕ.

641.235.003. Ремонт или замена внутридомовых разводящих магистралей и стояков коммунального и квартирного освещения. Смена всей электропроводки с резиновой изоляцией на провода и кабели с медными жилами, рассчитанными на повышенное напряжение. Демонтаж и прокладка всех питающих линий по подвалу в пластмассовых трубах. Замена ответвлений от этажных щитков или коробок квартирных счетчиков, установочных и осветительных приборов коммунального освещения. При модернизации — установка электронных или многотарифных счетчиков, которые могут использоваться в автоматизированных системах контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) для снятия показаний, а также в качестве датчика приращения энергии. Установка на лестничных клетках энергосберегающих и антивандальных светильников. Замена электрических сетей для питания электрооборудования лифтов и электрооборудования для обеспечения работы инженерных систем. Применение проводов и кабелей с медными жилами на участках цепей управления от этажных рядов зажимов и рядов зажимов на кабине лифта до аппаратов, устанавливаемых в шахте и на кабине, а также на участках цепей управления, обеспечивающих безопасность пользования лифтом или подверженных частым ударам и вибрации. При производстве работ руководствоваться техническими требованиями, правилами устройства, приемки, эксплуатации и ремонта, согласно строительных норм и правил.

На все материалы, конструкции и изделия предоставить сертификаты соответствия, гигиенические и пожарные сертификаты и другие документы, подтверждающие качество применяемых материалов и изделий.

После проведения ремонтно-строительных работ Подрядчик должен предоставить исполнительные схемы, акты на скрытые работы, произвести уборку сдаваемого объекта, прилегающей территории и обеспечить вывоз мусора.

5.Узел учета тепловой энергии

Монтаж узла учета тепловой энергии производиться по проекту предоставленному Заказчиком. Прибор учета устанавливается в отдельном помещении ,с индивидуальном освещением, с металлической дверью. Марка прибора «Взлет»

При производстве работ руководствоваться техническими требованиями, правилами устройства, приемки, эксплуатации и ремонта, согласно строительных норм и правил ГОСТов на узлы учета .На все материалы, конструкции и изделия предоставить сертификаты соответствия, гигиенические и пожарные сертификаты и другие документы, подтверждающие качество применяемых материалов и изделий.

После проведения ремонтно-строительных работ Подрядчик должен предоставить исполнительные схемы, акты на скрытые работы, произвести уборку сдаваемого объекта,

прилегающей территории и обеспечить вывоз мусора.

6.Энергетическое обследование дома

Работы должны быть выполнены с учетом нормативных документов, действующих в период выполнения работ, обеспечивающих беспрепятственную сдачу работ организациям, осуществляющим надзор, а также надежную и безопасную эксплуатацию объекта. Организация проводящая энергетическое обследование должна иметь - СРО.

Все материалы и оборудование, необходимые для производства работ, за исключением разбираемых и обратно устанавливаемых, поставляет Подрядчиком.

Требования к качеству выполняемых работ: в соответствии с требованиями действующих ГОСТов, СНиПов и других нормативных документов в области энергетического обследования.

Требования к качеству используемых материалов, при производстве работ: сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического заключения .Предоставления технического отчета по формам установленным ФЗ-185.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ

15 мик-он д. 19 г. Рославля Смоленской области

ЦОКОЛЬ

ФАСАД

1 Ремонт штукатурки гладких м2 2.97

(откосов вентиляционных окон по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью

отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм

составами вручную с подготовкой поверхности

балконов по бетону с лесов цементно-известковым

раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм

10 Перетирка штукатурки м2 29.7

балконов с земли и лесов

0,4 м/балконные отливы

14 КРЫЛЬЦА и ОТМОСТКА

14 Разборка бетонных оснований м3 9.40

под отмостку на гравии

внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных

поверхности

1. Улучшенная масляная окраска м2 23.67 ранее окрашенных откосов

   внутри подъезда за два раза с расчисткой старой до 10%

2. Смена обделок из листовой м 22.4

стали (отливов) шириной до 0,4 м

36 КОЗЫРЬКИ НАДПОДЪЕЗДНЫЕ

1. Смена существующих рулонных м2 10.24

   кровель на покрытия из

   наплавляемых материалов в два слоя

2. Ремонт цементной стяжки мест 4

   площадью заделки до 0,25 м2

3. Ремонт штукатурки низа м2 2.04

   козырьков по бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью

   отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм

4. Перетирка штукатурки м2 8.2

   фасадов гладких с земли и лесов

5. Окраска козырьков м2 10.24

   надподъездных акриловыми составами вручную с подготовкой поверхности

6. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШОВ

1. Ремонт и восстановление м 24

   герметизации вертикальных швов монтажной пеной типа

   «Маkrоflеx», «Sоudаl», «Nео Flеx», «Сhеmlux», «Раsо» и

2. Пена монтажная МАКRОFLЕХ л 4.125

   WINТЕR

3. Заполнение вертикальных м 24

швов упругими прокладками

расстояние:до 25 км. I класс груза

1. Окраска масляными составами м2 18.94

   ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза

2. Улучшенная масляная окраска м2 11.1

   ранее окрашенных дверей со стороны фасада за два раза

   с расчисткой старой краски до 35%

3. Очистка поверхности фасада м2 20

   щетками

4. Протравка фасада м2 20

нейтрализующим раствором

ПОДВАЛ

1. Устройство промазки и м 333

   расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу

2. Устройство чеканки и м 167.2

   расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором

3. Ремонт штукатурки м2 16

   внутренних стен спусков в подвал по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

4. Сплошное выравнивание м2 53.46

штукатурки стен цементно-известковым

1. Устройство подстилающих м3 12.20

   слоев песчаных (засыпка пола)

   
   

2. Заполнение оконных проемов м2 4.725

   отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные открывающиеся, площадь проема до 5 м2

   
   

3. Скобяные изделия для компл. 16

   оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых

   зданий одностворных высотой до 1,5 м

   
   

4. Сетка плетеная из проволоки м2 4.725

   диаметром 1,2 мм без покрытия, 10х10 мм

   
   

5. Наличники из древесины типа м 20.223

   Н-1, Н-2 размером 13х54 мм

   
   

6. Толь с крупнозернистой м2 5.481

   посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350

   
   

7. Пакля пропитанная кг 6.426

14 Установка металлических м2 3.393

дверных блоков в готовые проемы

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

условиями среды, уплотненный - подвал, вход

4 Светильники (с решеткой) шт. 8

болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый

6 Светильник потолочный или шт 24

настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными

металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного суммарное сечение 16мм2

9

0

диаметром до 40 мм

магистраль и металлическая гибкая

1. Приборы, устанавливаемые на шт. 24

   металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг

2. Шины алюминиевые шт. 20

3. Полоски и пряжки для шт. 4

   крепления проводов

4. Прибор или аппарат- шт. 8

   выключатель -автомат на 1 этаж подъездного освещение

5. Выключатели автоматические шт. 4

   63А, прим.ВА47-100

6. Выключатели автоматические шт. 4

   прим. 10А ВА47-29

7. Разводка по устройствам и жил 1096

   подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2

8. Пробивка в бетонных стенах шт. 20 и полах толщиной 100 мм

   отверстий площадью до 20см2

9. Заделка отверстий, гнезд и 1 м3 0.96

   борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2

10. Прим. замок навесной компл. 192.00

11. Смена замков навесных прим. шт. 20

354,04-2,91х100=63

1. Ремонт ВРУ -

2. Трансформатор напряжением шт. 3

   до 10 кВ

3. Трансформатор ТАМУ -10 шт. 3

4. Установка автоматических шт. 12

выключателей во ВРУ

подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2

1. Предохранитель шт. 3

2. Предохранители плавкие шт. 3

3. Держатели плавких вставок шт. 3

   предохранителей типа ПР2 ОМ номинальное напряжение 220 В 350А

4. Рубильник с центральной шт. 1

трехфазный прим.

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

50/40 мм, и наружным диаметром 67/32 мм прим.

1. Соединительная арматура шт. 1

   трубопроводов: тройник прямой диаметром 63 мм

2. Прокладка трубопроводов м 158.3

водоснабжения из напорных

15 Вентили проходные муфтовые шт. 15

15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 32 мм прим. кран шаровый д.32мм

прямой диаметром 20 мм

1. Соединительная арматура шт. 147

   трубопроводов: угольник прямой диаметром 20 мм

2. Соединительная арматура шт. 37

   трубопроводов, переход диаметром 20х16 мм

3. Муфта полипропиленовая шт. 38

   комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х1"

4. Трубы напорные из м 59.33

   полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм

5. Труба из полипропилена РN м 59.33

   20/20

6. Установка вентилей, шт. 12

   задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из труб диаметром до 25 мм прим. д.20мм - спускники

7. Вентили проходные прим. шт. 12

   кран шаровый диаметром 20мм

8. Установка счетчиков счетчик 1

(водомеров) диаметром до 50мм

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1. Разборка трубопроводов из м 249

   водогазопроводных труб диаметром до 63 мм

   
   

2. Разборка трубопроводов из м 218

   водогазопроводных труб диаметром до 32 мм

   
   

3. Прокладка трубопроводов м 110

   водоснабжения из напорных

   полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм прим. полипропилен

   
   

4. Трубы напорные из м 104.06

   полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм

   
   

5. Труба из полипропилена РN м 104.60 25/63

6. Крепления для кг 26

   трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты

7. Соединительная арматура шт. 10

   трубопроводов: угольник прямой диаметром 63 мм

8. Тройник диаметром шт. 1

   63ммх63х63мм

9. Тройники переходные шт. 9

   диаметром условного прохода 60/32 мм, и наружным иаметром 67/32/63 мм

10. Соединительная арматура шт. 1

    трубопроводов, переход диаметром 63х40 мм

11. Муфты полиэтиленовые для шт. 1

    труб 63мм прим. соединительный

12. Прокладка трубопроводов м 181

    водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм

13. Трубы напорные из м 85.33

    полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм

14. Труба из полипропилена РN м 85.33

25/40

давления среднего типа наружным диаметром 32 мм

1. Трубы напорные из м 159.65

   полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм

2. Труба из полипропилена РN м 159.65

25/32

давления среднего типа наружным диаметром 20 мм

1. Трубы напорные из м 59.334

   полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм

   
   

2. Труба из полипропилена РN м 59.33

   25/20

   
   

3. Соединительная арматура шт. 36

   трубопроводов, переход

   диаметром 20х16 мм

4. Соединительная арматура шт. 7

   трубопроводов: тройник прямой диаметром 20 мм

   
   

5. Соединительная арматура шт. 150 трубопроводов: угольник

   прямой диаметром 20 мм

   
   

6. Вентили проходные муфтовые шт. 69

   диаметром 20 мм прим. кран шаровый д.20мм полипропилен шар металлический

   
   

7. Крепления для кг 6

   трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты

   
   

8. Муфта полипропиленовая шт. 39

   комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х1/2" прим. д.15мм

   
   

9. Обертывание поверхности м2 48.44

   изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов

   
   

10. Битумы нефтяные кг 6.1

строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V

37 Лак БТ-577 кг 0.61

38 Мастика клеящая кг 14.532

морозостойкая

битумно-масляная МБ-50

39 Бризол м2 55.706

1. Ткань стеклянная м2 55.706

   конструкционная марки Т-10,Т-10п

   
   

2. Трубки из вспененного м 69.1

   полиэтилена, внутренний диаметр 60 мм, толщина 9 мм красх=1,1 (202х1,1=222,2 -

   изъято)

   
   

3. Трубки из вспененного м 76.6

   полиэтилена, внутренний диаметр 45 мм, толщина 9 мм

   
   

4. Трубки из вспененного м 33

полиэтилена, внутренний диаметр 30 мм, толщина 9 мм

турбинные диаметром 50 мм

47 Водомер - счетчик шт. 1

8000:4,86:1,18х1,02

ОТОПЛЕНИЕ

1 Разборка трубопроводов из м 310.8

водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм

труб диаметром 65 мм прим.70мм

диаметром 20 мм

1. Вентили проходные муфтовые шт. 74

   15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 20 мм

2. Крепления для кг 10.1

   трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты

3. Прокладка трубопроводов м 57.7

   отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм

4. Вентили проходные муфтовые шт. 74

   15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 15 мм

5. Крепления для кг 5

   трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты

6. Установка вентилей, шт. 8

задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм - спускники на окончаниях лежаков

1. Гидравлическое испытание м 193.7

   трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм

   
   

2. Обертывание поверхности м2 78.25

изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов

25 Бризол м2 89.988

1. Ткань стеклянная м2 89.988

   конструкционная марки Т-10, Т-10п

   
   

2. Битумы нефтяные кг 9.86

строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V

28 Лак БТ-577 кг 0.986

1. Трубки из вспененного м 101.3

   полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 9 мм

2. Трубки из вспененного м 57.7

   полиэтилена, внутренний диаметр 15 мм, толщина 9 мм

3. Демонтаж радиаторов весом шт. 4

   до 80 кг

4. Установка радиаторов шт. 4

   чугунных

5. Пробивка в бетонных стенах шт. 18

   и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20см2

6. Заделка отверстий, гнезд и м3 1.17

   борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2

7. Масляная окраска м2 3

   металлических поверхностей радиаторов, количество окрасок 2

   Установка приборов учета тепловой энергии

   
   

   № пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
   1	2	3	4
   Раздел 1. Демонтажные работы
   1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0,03
   2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,03
   3	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм	100 шт. арматуры	0,02
   Раздел 2. Трубопроводы внутренние
   4	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм	1 т фасонных частей	0,018
   5	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-	шт.	4

   
   

   	57х3 мм
   6	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4- 45х2,5 мм	шт.	5
   7	Переход 57*3,0-32*2,0	шт	3
   8	Переход 45*2,5-25*1,6	шт	1
   9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	0,18
   10	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	0,23
   11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,72
   12	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,8
   13	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	0,8
   14	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм	1 шт.	4
   15	Кран шар. фланц.11с69п емка Ду 80	шт	4
   16	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	1 шт.	5
   17	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-2
   18	Кран шар. фланц.11с69п емка Ду 50	шт	4
   19	Клапан обратный межфланцевый Ду 50 тип:FAF 2330	шт	1
   20	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм	1 узел	4

   
   

   21	Комплект присоед. арматуры "сэндвич" №1 Ду20	компл	1
   22	Комплект присоед. арматуры "сэндвич" №1 Ду25	компл	1
   23	Комплект присоед. арматуры "сэндвич" №1 Ду40	компл	2
   24	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м трубопровода	0,05
   25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	100 м трубопровода	0,01
   26	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02
   27	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02
   Раздел 3. Монтажные работы
   28	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм	1 шт.	6
   29	Кран шар.вн-вн Ду15 с ручным спуском тип: ITAP	шт	6
   	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм	1 шт.	1
   30	Задвижка "WATERGATE" 1" (Ду25)	шт	1
   31	Футорка 3/4"вн-1"нар	шт	1
   32	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа	100 шт.	0,04
   33	Штуцер из к-та термопреобразователя ТПС	шт	4
   34	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг	1 шт.	4
   35	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: III	1 компл.	1
   36	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	1 шт.	1
   37	Щит ЩМП 03	шт	1
   38	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	1
   39	Устройство защитного отключения УЗО 2п 16А 30МА (Энергомера)	шт.	1
   40	Бокс ОП КМПн 2/5 IP55	шт	1
   41	Прибор или аппарат	1 шт.	2

   
   

   42	Авт.выкл. ИЭК ВА 47-29 6А/1П	шт	1
   43	Авт.выкл. ИЭК ВА 47-29 4А/1П	шт	1
   44	Бокс ОП Тусо 2м	шт	1
   45	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,01
   46	Розетка открытой проводки	шт.	1
   47	Прибор или аппарат	1 шт.	2
   48	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 2, сечение провода до 6 мм2	100 м трубок	0,2
   49	Трубки защитные гофрированные	м	20
   50	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,02
   51	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 3, сечение провода до 6 мм2	100 м трубок	0,17
   52	Трубки защитные гофрированные	м	17
   53	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки: ШВВ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм2	1000 м	0,035
   54	Кабель КСПЭВ 2*2*0,5	м	16
   Раздел 4. Оборудование
   55	Тепловычислитель "Взлет" ТСРВ-026М	шт	1
   56	Комплектный паспорт	шт	1
   57	Расходомер-счетчик ЭРСВ-420Л-20	шт	1
   58	Расходомер-счетчик ЭРСВ-420Л-25	шт	1
   59	Расходомер-счетчик ЭРСВ-440Л-40	шт	2
   60	Термопреобразователь "Взлет ТПС" Pt500 с гильзой	шт	4
   61	Источник вторичного питания ИВП	шт	2
   Раздел 5. Пусконаладочные работы
   62	Узел учета тепловой энергии горячего водоснабжения (УУГВС) без диспетчеризации	1 компл.	1
   63	Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) без диспетчеризации	1 компл.	1

   энергетическое обследование дома ПРОЕКТ

   Договора подряда на выполнение работ

   по капитальному ремонту многоквартирного дома

   
   

   ДОГОВОР №

   на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

   
   

   
   

   ООО «Жилищник 1»

   « »

   2013 года

   
   

   в лице директора Суворова Андрея Леонидовича, действующего на основании Устава(далее - Заказчик),

   с одной стороны, и

   
   

   

   
   

   в лице

   (полное наименование подрядной организации)

   ,

   действующего на основании

   (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

   
   

   1. Предмет и существенные условия договора

      
      

      1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по

         капитальному ремонту

         объект), расположенного по адресу:

         (далее - работы) многоквартирного дома (далее -

         , в соответствии с технической и сметной документацией, прилагаемой к настоящему договору.

      2. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет рублей,

      3. Указанная в пункте 1.2 настоящего договора стоимость работ увеличению не подлежит.

      4. Срок выполнения работ составляет

         дней.

      5. В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 настоящего договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск, из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с настоящим договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

      6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с настоящим договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 настоящего договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим договором.

      7. Основанием для заключения настоящего договора является №

      от « »

      2013 г.

      
      

   2. Порядок оплаты работ

      
      

      1. Оплата по настоящему договору осуществляется в два этапа:

         - авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в пункте 1.2

         настоящего договора, в сумме

         рублей выплачивается в течение 3 дней с

         даты подписания настоящего договора Сторонами, но не раньше представления Подрядчиком ;

         - окончательный платеж по завершении работ по настоящему договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в течение 5 дней с даты подписания Заказчиком указанных документов.

      2. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, представить представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.

         
         

   3. Сроки выполнения работ

1. Срок начала работ: не позднее « »

   20

   года, но не ранее выплаты

   авансового платежа в соответствии с пунктом 3.1 настоящего договора.

2. Срок окончания работ: не позднее « »

   20

   года.

3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

4. Заказчик

1. При выполнении настоящего договора Заказчик обязан:

   1. Передать в работу Подрядчику по акту объект в течение 3-ех дней со дня подписания настоящего договора Сторонами.

   2. Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства

      работ.

      
      

   3. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в

      эксплуатацию объекта после капитального ремонта.

   4. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим договором.

1. Подрядчик

   
   

   1. При выполнении настоящего договора Подрядчик обязан:

      1. Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в подпункте 4.1.1 пункта 4.1 настоящего договора.

      2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

      3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

      4. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, Ф.И.О. представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

      5. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00 до 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства Российской Федерации.

      6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

      7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

      8. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

      9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

      10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

      11. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

      12. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.

      13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2 настоящего договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает в себя общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций, сертификаты ,счета на материалы.

      14. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

      15. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования иностранных работников.

   5.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим договором.

   
   

2. Выполнение работ

   
   

   1. Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора.

      Полномочным представителем Заказчика является

      .

      (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, почтовый адрес, контактные телефоны)

      
      

   2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

      Полномочным представителем Подрядчика является

      . (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

   3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

   4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

      1. Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов.

      2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации.

      3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов и других документов).

      4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ.

      5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2.

      6. Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.

   5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 6.4 настоящего договора, представитель Заказчика имеет право:

      1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводимых по инициативе Заказчика или Подрядчика.

      2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

   1. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в настоящий договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия настоящего договора.

   2. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

   3. Все действия во исполнение настоящего договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.

   4. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

   5. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

   6. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.

   7. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражаются технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19.04.2004 № 70 «Организация строительства».

   8. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50 процентов стоимости всех работ по настоящему договору.

   9. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

   
   

3. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

   
   

   1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р)

      – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий», технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

   2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по настоящему договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

   3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

   4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируются перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

   5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 7.4 настоящего договора.

   6. С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

   
   

4. Гарантии качества по сданным работам

   
   

   1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему договору.

   2. Гарантийный срок составляет 60 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

   3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроки, необходимые для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5 (пять) рабочих дней.

   4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

   5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

   
   

5. Ответственность сторон

   
   

   1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору.

   2. За нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от стоимости, указанной в пункте 1.2 настоящего договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

   3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 процента стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

   4. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего договора (пункты 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7) представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2 дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента стоимости, указанной в пункте 1.2 настоящего договора, за каждый день до фактического устранения нарушений.

   5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождают Стороны от фактического исполнения обязательств по настоящему договору.

   6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

   7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение или просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

   
   

6. Внесение изменений в техническую документацию

   
   

   1. Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10 (десять)

      процентов указанной в пункте 1.2 настоящего договора стоимости работ и характер работ не изменяется.

   2. При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 10.1 настоящего договора дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

   3. Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 10.1 настоящего договора объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

   
   

7. Обстоятельства непреодолимой силы

   
   

   1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

   2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1 настоящего договора, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местного самоуправления.

   3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие настоящего договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

   
   

8. Порядок расторжения договора

   
   

   1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего договора:

      1. Если в течение 10 календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения настоящего договора.

      2. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 дней с установленной в пункте 4.1 настоящего договора даты начала работ.

      3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему договору.

   1. При принятии Заказчиком решения о расторжении настоящего договора в соответствии с пунктом 13.1 настоящего договора Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Настоящий договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения настоящего договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего договора.

   2. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

   
   

9. Разрешение споров

   
   

   1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

   2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по

      требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

   3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

   
   

10. Особые условия

    
    

    

    
    

    

    
    

    

    
    

    

    
    

11. Прочие условия

    
    

    1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

    2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

    3. Настоящий договор составлен в 6 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 5 экземпляр - Заказчику, 1 экземпляр - Подрядчику.

    4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

    
    

12. Приложения к договору

Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

1. смета

17. Местонахождение и реквизиты сторон

1. Заказчик: Местонахождение: Реквизиты:

   
   

2. Подрядчик: Местонахождение: Реквизиты:

Подписи сторон

Заказчик

« »

20__ г.

М.П.

Подрядчик

« »

20 г.

М.П.

Приложение №1

ЗАЯВКА

на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

(указать наименование работ, объект и адрес)

1. Участник:

   
   

   1.1.	Наименование юридического лица
   1.2.	ИНН
   1.3.	Юридический адрес
   1.4.	Фактический адрес
   1.5.	Контактный телефон (факс)
   1.6.	Контактное лицо

   
   

2. Электронный адрес участника

3. Участник

   
   

   плательщиком налога на добавленную стоимость

   является (не является)

   Основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия .

4. Участник

   
   

   имеет (не имеет)

   выданное саморегулируемой

   организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в случаях, предусмотренных законодательством.

5. Право на льготы:

   1. Участник является

      .

      (микропредприятием, малым предприятием, средним предприятием)

      
      

      Наименование	Единица измерения	Значение
      Средняя численность работников за предшествующий календарный год	человек
      Размер выручки без учета налога на добавленную стоимость	рублей
      Балансовая стоимость активов за предшествующий календарный год	рублей

      
      

   2. Участник является местным предприятием и имеет право на льготу

      .

      (да/нет)

6. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

7. Подтверждаем соответствие требованиям:

   • деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

   • отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

   • участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

   • участник отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков.

8. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

   
   

   № п/п	Наименование	Единица измерения	Значение (все значения указываются цифрами)
   1.	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)	рублей
   2.	Срок выполнения работ	календарных дней с даты начала работ

   
   

9. Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация участника»

   
   

   № п/п	Наименование	Единица измерения	Значение (все значения указываются цифрами)
   1	2	3	4
   1.	Опыт работы, в том числе:	шт.
   	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально)
   	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
   1	2	3	4
   2.	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:	человек
   	с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
   	с опытом работы более 5 лет
   3.	Соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)	шт.
   4.	Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)	шт.

   
   

10. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере

    рублей,

    .

    (дата, номер платежного поручения)

11. Обеспечение заявки просим возвратить на счет

    . (указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

12. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе

(указать наименование работ, объект и адрес)

документы, предусмотренные абзацами пятым – тринадцатым пункта 7.1 Положения о порядке привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

(должность и подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность) М.П.

Приложение №2

ОПИСЬ

входящих в состав заявки документов

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

(указать наименование работ, объект и адрес)

в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

(должность и подпись уполномоченного лица)

М.П.

СВЕДЕНИЯ

Приложение №3

o составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы не менее 5 лет

Итого:

• количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет

  человек;

• количество специалистов с опытом работы более 5 лет

человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки человек.

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

1. Копия паспорта в количестве

2. Копия диплома в количестве

   шт.

   шт.

3. Копия трудовой книжки в количестве

шт.

М.П.

(должность и подпись уполномоченного лица)

Приложение№4

Место составления Дата выдачи

ДОВЕРЕННОСТЬ №

Настоящей доверенностью

в лице

(наименование участника)

(должность руководителя участника, Ф.И.О),

действующего на основании

уполномочивает

(устава, положения и т.п.),

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

(наименование работ, объект и адрес)

Настоящая доверенность выдана сроком на .

Подпись

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

удостоверяю.

////////////////////////////