«Утверждаю»

Директор по логистике и закупкам Акционерное общество «Самарская сетевая компания»

(АО «ССК»)

Остапенко И.А.

«18» мая 2018 г.

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ по открытому запросу предложений на право заключения договора подряда по разработке проектной документации: «Электроснабжение инфраструктуры объектов Южный город, Заречье в Волжском районе г.о. Самара» Самарская область

г. о. Самара 2018 г.

1. Общие положения

1. Общие сведения о процедуре открытого запроса предложений.

   Акционерное общество «Самарская сетевая компания» (АО «ССК») (далее – Заказчик) извещением о проведении открытого запроса предложений (далее – закупка) опубликованным на официальном сайте единой информационной системы (далее - ЕИС) в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.zakupki.gov.ru приглашает юридических лиц (далее – Участники закупки) к участию в открытом запросе на право заключения договоров подряда по разработке проектной документации:

   «Электроснабжение инфраструктуры объектов Южный город, Заречье в Волжском районе г.о. Самара» Самарская область.

   Подробные требования к поставке/выполнению работ/оказанию услуг изложены в разделе 2

   «Информационная карта открытого запроса предложений» и разделе 5 «Техническая часть закупочной документации». Проект договоров, которые будут заключены по результатам данной закупки, приведен в разделе 3. Инструкции по подготовке заявки на участие в запросе предложений, приведены в разделе 4. Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе предложения, приведены в разделе 6.

   Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса предложений и заключения договора на любом из этапов, вплоть до подписания договора, не неся при этом никакой материальной ответственности перед Участниками закупки.

2. Правовой статус процедур и документов.

   Проведение данной процедуры открытого запроса предложений регулируется нормами Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ и Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «ССК», (далее – Положение о закупке), опубликованным в ЕИС.

   Данная процедура открытого запроса предложений не является торгами и не регулируется статьями 447-449 и 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура открытого запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

   Настоящая документация и извещение о проведении открытого запроса предложений не являются публичной офертой Заказчика в соответствии с частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Соответственно, данная процедура открытого запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе - по обязательному заключению договора с победителем открытого запроса предложений или иным его Участником.

3. Прочие положения.

Участник закупки самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в процедуре закупки, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данной закупки.

Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников закупки сведений, в том числе, содержащихся в предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам закупки или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей документацией по открытому запросу предложений.

1. Информационная карта открытого запроса предложений.

   
   

   1	Наименование Заказчика, контактная информация
   	Акционерное общество «Самарская сетевая компания» (АО «ССК») Адрес места нахождения: 443079, г. о. Самара, ул. Гагарина, д. 22 Почтовый адрес: 443079, г.о. Самара, ул. Гагарина, д. 22 Адрес для подачи заявок: 443079, г.о. Самара, ул. Гагарина, д. 22, каб. 107 Ответственное лицо: Лемаев М.А. Контактный телефон: +7(846) 342-58-51 Адрес электронной почты: LemayevMA@ssk63.ru
   2	Вид и предмет закупки, требования к качеству Товара
   	Открытый запрос предложений на право заключения договоров подряда по разработке проектной документации: «Электроснабжение инфраструктуры объектов Южный город, Заречье в Волжском районе г.о. Самара» Самарская область ОКВЭД 2: 71.12.1 ОКПД 2: 71.12.13.000 Требование к качеству выполнения работ: В соответствии с разделом 5 «Техническая часть закупочной документации».
   3	Место, условия и сроки поставки/выполнения работ/оказания услуг
   	Место поставки/выполнения работ/оказания услуг: г. о. Самара Условия поставки/выполнения работ/оказания услуг: В соответствии с разделом 3 «Проект договора» и разделом 5 «Техническая часть закупочной документации». Срок выполнения работ: Минимальный срок выполнения работ: в течение 90 (Девяноста) календарных дней с момента подписания договора подряда; Максимальный срок выполнения работ: в течение 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней с момента подписания договора подряда.
   4	Начальная (максимальная) цена договора, порядок формирования цены, сроки и условия оплаты
   	Начальная (максимальная) цена договора: 54 374 900,00 рублей1 с учётом НДС 18%; Предлагаемая Участником закупки цена не должна превышать начальную (максимальную) цену договора (лота). При превышении начальной (максимальной) цены договора (лота) заявка отклоняется без рассмотрения по существу. Цена договора (лота), предлагаемая участником закупки в своей заявке, должна быть неизменной до момента заключения договора. Цена заявки на участие в запросе предложений Участника закупочной процедуры должна включать в себя: непосредственную стоимость работ, оборудования, технический надзор, оплату сноса деревьев и кустарников, благоустройство; расходы, связанные с выполняемыми работами, транспортные расходы, расходы на уплату всех налогов, сборов, других обязательных платежей, подлежащих оплате в соответствии с законодательством РФ. Сроки и условия оплаты: В соответствии с проектом договора.
   5	Требования к Участникам закупки
   	Участник закупочной процедуры должен соответствовать следующим обязательным требованиям: 1) Участник закупочной процедуры должен состоять в реестре саморегулируемой организации*; совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов не превышает предельный размер

   1 Для участника, применяющего УСНО или ЕНВД, начальная (максимальная) цена договора составляет: 46 080 423,73 руб.

   

   

   обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с ч. 13 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ)*.

   *Требование не распространяется:

   - на участников, которые предложат цену контракта 3 млн руб. и менее (ч. 2.1 ст. 52 ГрК РФ);

   Подтверждается наличием оригинала выписки из реестра членов саморегулируемой организации по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58, выданной не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о проведении закупки (ч. 4 ст. 55.17 ГрК РФ).

   1. Не проведение ликвидации Участника закупочной процедуры - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупочной процедуры банкротом и об открытии конкурсного производства (подтверждается декларацией в составе заявки);

   2. Деятельность Участника закупки не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (подтверждается декларацией в составе заявки);

   3. Наличие у Участника процедуры ПКО программного обеспечения ESTIMATE 1.9. (подтверждается заверенной Участником процедуры копией сублицензионного договора и/или договора на передачу прав использования программного обеспечения и/или иными документами подтверждающими наличие программного обеспечения);

   4. Отсутствие у Участника закупочной процедуры задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупочной процедуры по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (подтверждается справкой ИФНС в составе заявки, полученной не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса предложений);

   5. Отсутствие сведений об участниках закупочной процедуры в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (подтверждается декларацией в составе заявки). Отсутствие сведений об Участнике закупочной процедуры в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (подтверждается декларацией в составе заявки).

   Участник закупочной процедуры должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

   1. Наличие в штате квалифицированного персонала по профилю выполняемых работ (штат организации, образование, опыт работы):

      – аттестованных технических специалистов по предмету закупки – ИТР не менее 5 чел., рабочих не менее 10 чел. (подтверждается справкой о кадровых ресурсах с приложением обезличенного штатного расписания и расчетной ведомости с указанием фонда оплаты труда, с приложением заверенных в банке платежных поручений по отчислениям в пенсионный фонд РФ за последние 3 месяца. Квалификация специалистов должна быть подтверждена копиями дипломов, удостоверений, подтверждающих прохождение обучения по предмету закупки, аттестацию персонала на предмет знаний, требований по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов).

   2. Наличие в собственности и/или в аренде у участника закупки материально - технических ресурсов, необходимых для выполнения работ по договору:

   
   

   

   
   

   	8) Наличие опыта исполнения аналогичных договоров по предмету закупки в соответствии с разделом 5 «Техническая часть закупочной документации»:
   6	Документы, входящие в состав заявки
   	Заявка на участие в закупке должна содержать следующие документы: а) заверенная участником копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

   • высоко проходимые автомашины не менее 2 ед. (для выезда технических специалистов на объект Заказчика);

   • офисное помещение

   • Электронный тахеометр, аппаратура геодезическая спутниковая не менее 2 х единиц. (подтверждается справкой о наличии материально-технических ресурсов с приложением заверенных участником закупки копий карточек учета основных средств и ПТС, копий договоров аренды техники, офисных помещений, с приложением платёжных поручений, подтверждающих оплату аренды за последние 3 месяца, свидетельств о поверке аппаратуры.).

   • Опыт выполнения аналогичных договоров на сумму не менее НМЦ за последние три года.

   • Стаж работы Участника на рынке согласно предмета закупки на объектах электросетевого хозяйства (подтверждается свидетельством о регистрации юридического лица, справкой об объемах выполнения аналогичных договоров с приложением копий договоров (первый и последний лист подписанного договора), актов выполненных работ, отзывов, рекомендаций и других документальных доказательств выполнения)

   1. Заявка на участие в запросе предложений по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (по форме 6.1. Раздела 6 настоящей закупочной документации).

   2. Коммерческое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (по форме 6.2 Раздела 6 настоящей закупочной документации).

   3. Техническое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (по форме 6.3 Раздела 6 настоящей закупочной документации).

   4. Анкета по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (по форме 6.4 Раздела 6 настоящей закупочной документации).

   5. Оригинал справки об объемах выполнения аналогичных договоров (по форме 6.5 Раздела 6 настоящей закупочной документации) с приложением копий договоров, актов выполненных работ, отзывов, рекомендаций и других документальных доказательств выполнения.

   6. Оригинал справки о кадровых ресурсах (по форме 6.6 Раздела 6 настоящей закупочной документации) с приложением обезличенного штатного расписания, расчетной ведомости с указанием фонда оплаты труда, с приложением платежных поручений, подтверждающих оплату обязательных взносов в ПФР за последние 3 месяца, а так же копий документов, подтверждающих квалификацию специалистов.

   7. Оригинал справки о материально-технических ресурсах (по форме 6.7 Раздела 6 настоящей закупочной документации) с приложением заверенных участником закупки копий карточек учета основных средств и/или ПТС и/или копий договоров аренды с приложением копий платежных документов, подтверждающих оплату аренды за последние 3 месяца.

   8. Выписка из ЕГРЮЛ (оригинал ИФНС), полученная не ранее чем за месяц до дня размещения на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок извещения о проведении запроса предложений.

   9. оригинал уведомления ИФНС об открытии расчетных счетов (с указанием валюты);

   10. Сведения и документы об Участнике закупки, подавшем заявку:

   

   
   

   

   
   

   
   

   б) заверенная участником копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения;

   в) заверенные Участником копии учредительных документов (Устав организации в действующей редакции), копии свидетельств о внесении изменений в учредительные документы;

   г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее также – руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на уполномоченное лицо, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.

   1. Копия паспорта руководителя.

   2. Заверенные участником копии бухгалтерских балансов с отметкой ИФНС (Форма 1) и отчет о прибылях и убытках (Форма 2) за последний отчетный период или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, и заверенная печатью и подписью уполномоченного лица Участника закупочной процедуры копия уведомления налогового органа о применении Участником закупочной процедуры упрощенной системы налогообложения, в случае, если Участник закупочной процедуры применяет упрощенную систему налогообложения; (с приложением квитанции о приеме бухгалтерской отчетности налоговым органом и/или копии извещения о вводе сведений, указанных в налоговой декларации с расшифровкой ЭЦП должностного лица ИФНС).

   3. Оригинал справки ИФНС (по форме, утвержденной Приказом ФНС России

      № ММВ-7-8/378 от 21.07.2014г.) об отсутствии задолженности по налогам и сборам, полученный не ранее чем за месяц до дня размещения извещения о проведении запроса предложений.

   4. Письмо Участника о применяемой форме налогообложения.

   5. Оригинал выписки из реестра членов саморегулируемой организации по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58, выданной не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о проведении закупки (ч. 4 ст. 55.17 ГрК РФ).

   6. Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенного на сайте Федеральной налоговой службы: https://rmsp.nalog.ru/ для Участников запроса предложений являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства (СМСП). При отсутствии сведений о вновь созданных юр. лицах и вновь зарегистрированных предпринимателях, подтвердить принадлежность к СМСП декларацией (по форме 6.8 Раздела 6 настоящей закупочной документации). В случае отнесения Участников к субъектам крупного предпринимательства указать данную информацию.

Все копии документов должны быть сшиты единым документом, пронумерованы и скреплены печатью и подписью Участника. В случае отсутствия одного из указанных документов в составе заявки, заявка отклоняется без рассмотрения по существу.

Все указанные документы прилагаются Участником закупочной процедуры к заявке по

3. Проект договора

ДОГОВОР ПОДРЯДА №

на выполнение проектно-изыскательских работ

г.о. Самара «_ »

201_ год

Акционерное общество «Самарская сетевая компания» (АО «ССК»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Мухаметшина Виля Сабировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

(Полное фирменное наименование и (в скобках) сокращенное фирменное наименование в соответствии с учредительным документом), именуемое в дальнейшем

Подрядчик, в лице

, действующего на основании , с другой

стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) на основании итогового протокола по открытому запросу предложений №

от « »

201 г. о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

   1. . Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по разработке и согласованию с компетентными органами проектно-сметной документации (далее ПСД) по

      объекту:

      , в соответствии с техническим заданием

      (Приложение №1) и сводным сметным расчетом на разработку ПСД (Приложение №2);

   2. . Подрядчик выполняет работы собственными силами в соответствии с техническим заданием Заказчика на разработку ПСД в соответствии с требованиями Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87, исходными данными, действующими законодательными и нормативно - техническими документами и сдает Заказчику документацию в сроки, установленные настоящим Договором.

   3. . Заказчик передает Подрядчику необходимые исходные данные.

   4. . Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании на разработку ПСД для выполнения работ, и вправе отступать от них только с согласия Заказчика.

   5. . Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

   6. . Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной подрядчиком ПСД.

   1.7. Срок начала выполнения работ - « » Срок окончания выполнения работ - « »

   201 г.

   201 г.

   
   

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

   1. Цена Договора определена сметами на разработку ПСД (Приложение № 2) и

      составляет в сумме _ ( ) руб.

      руб. __ коп.

      коп. в том числе НДС 18% -

   2. Для обеспечения начала работ, Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика

   аванс в размере 40 (Сорок) % от стоимости договора, что составляет:

   ( ) руб.

   коп. в течение 10 (Десяти) календарных дней. Окончательный расчет за выполненные работы

   производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней после полного завершения работ по настоящему договору, на основании Акта приемки-передачи, оформленного в установленном порядке.

   
   

3. ПОРЯДОК СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

   1. При завершении работ по объекту, указанному в п.1.1. настоящего договора, Подрядчик представляет Заказчику Акт приема-передачи ПСД с приложением к нему ПСД в количестве 4-х подлинных экземпляров.

   2. Заказчик в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения Акта приема- передачи обязан направить Подрядчику подписанный Акт приема-передачи ПСД или мотивированный отказ от приемки работ.

   3. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

   4. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в течение 5 (Пяти) календарных дней после приостановления работы. В этом случае Стороны обязаны в течение 5 (Пяти) календарных дней, решить вопрос о дальнейшем выполнении работы.

   5. Настоящим Договором предусмотрены все необходимые предварительные согласования с компетентными органами, выполняемые Подрядчиком.

   6. Подрядчик обязан передать Заказчику надлежаще оформленную счет-фактуру не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после двустороннего подписания Акта приема-передачи ПСД.

   
   

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

   1. За некачественное выполнение ПСД, включая недостатки, обнаруженные в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

   2. При обнаружении недостатков в ПСД Подрядчик обязан по требованию Заказчика

      безвозмездно переделать ПСД, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

   3. Если работа прекращается по вине Заказчика, то она оплачивается им в размере фактически произведенных Подрядчиком затрат.

   4. Все споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Самарской области.

   5. Настоящим Стороны согласовали, что у Сторон договора не возникает права на получение процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

   
   

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

   5.1. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до

   «_ »

   Сторонами.

   201 г., а в части расчетов до полного исполнения обязательств обеими

   
   

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

   1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

   2. Полученная документация используется Заказчиком по назначению, предусмотренному

      техническим заданием на разработку, и не может быть использована в других целях без согласия

      Подрядчика.

   3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами

      своих обязательств.

   4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

   5. Переуступка права требования по настоящему Договору согласно п.2 ст.382 ГК РФ производится исключительно с письменного согласия Заказчика.

   6. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью, а именно:

   Приложение №1 - Техническое задание на проектирование Приложение №2 – Сводный сметный расчет

   
   

   
   

   «Заказчик»:

   АО «ССК»

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Подрядчик»:

Место нахождения и почтовый адрес: 443079, г.о. Самара, ул. Гагарина, 22;

Тел./факс (846)-342-60-01 ИНН/КПП 6367047389/631050001 Р/с 40702810154020102020

Поволжский банк ПАО «Сбербанк» г.о. Самара

к/с 30101810200000000607

БИК 043601607

ОКПО 76794497

ОГРН 1056367019136

Генеральный директор

В.С. Мухаметшин м.п.

/ /

м.п.

Приложение № 1 к Договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ

№ от « »

201 г.

«Согласовано»:

«Утверждаю»:

Техническое задание на проектирование

Приложение № 2 к Договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ

№ от « »

201 г.

«Согласовано»:

«Утверждаю»:

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

1. Порядок проведения открытого запроса предложений. Инструкции по подготовке предложений.

   1. Общий порядок проведения открытого запроса предложений.

      Открытый запрос предложений проводится в следующем порядке:

      • публикация извещения и документации о проведении открытого запроса предложений;

      • подача заявок на участие в открытом запросе предложений и их регистрация;

      • рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений;

      • оценка заявок и определение победителя;

      • оформление и подписание протоколов;

      • подписание договора.

   2. Подготовка заявок на участие в открытом запросе предложений.

      1. Общие требования к заявке.

         Участник подает заявку на участие в открытом запросе предложений на бумажном носителе и в электронном виде (изображение предпочтительно в формате *pdf, один документ – один файл) на электронном носителе (флеш-носитель, cd-диск). Заявка подается в запечатанном конверте (электронный носитель с заявкой в электронной форме также помещается в данный конверт).

         Каждый документ, входящий в состав заявки, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством РФ действовать от имени Участника закупки без доверенности (далее – руководитель), либо лицом, действующим на основании доверенности выданной надлежащим образом (далее – уполномоченное лицо). В последнем случае оригинал или нотариально заверенная копия доверенности прилагается в составе заявки.

         Все листы заявки на участие в закупке должны быть прошиты. Прошивка должна быть скреплена печатью Участника закупки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и подписана Участником закупки или уполномоченным лицом.

         Никакие исправления в тексте предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены надлежащим образом рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица и печатью Участника закупки, расположенными рядом с каждым исправлением.

         Не допускается применение аналоговых подписей (в том числе, факсимиле) при оформлении заявки.

         Соблюдение Участником закупки указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в закупке поданы от имени Участника закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, представленных в составе заявки на участие в закупке.

         Дополнительные носители информации (электронные носители, брошюры, рекламные материалы и т.д.) также помещаются в конверт с заявкой участника.

         Документы, поданные в составе заявки, Участнику закупки не возвращаются.

      2. Требования к языку заявки.

         Все документы, входящие в заявку на участие в открытом запросе предложений, должны быть подготовлены на русском языке. Заказчик вправе не рассматривать документы, не переведенные в надлежащем порядке на русский язык.

         
         

      3. Разъяснение документации по открытому запросу предложений и внесение изменений в нее.

         Участники закупки вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями закупочной документации по открытому запросу предложений. Запросы на разъяснение закупочной

         документации подаются не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений по адресу, указанному в п. 1 раздела 2 «Информационная карта открытого запроса предложений». Организатор закупки предоставляет всем Участникам закупочной процедуры разъяснения путем их размещения в ЕИС без ссылки на лицо, направившее запрос о разъяснении, не позднее 1(Одного) рабочего дня до дня окончания подачи заявок. Организатор закупки вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений документации по проведению запроса предложений, поступившие позднее установленного срока. Заказчик может внести изменения в извещение и документацию о запросе предложений не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

      4. Продление срока окончания приема заявок.

         Заказчик вправе не позднее, чем за 1 день до окончания срока приема заявок, по любой причине продлить этот срок, если в закупочной документации не было установлено дополнительных ограничений.

         
         

   3. Требования к Участникам закупки. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям.

      
      

      1. Требования к Участникам закупки.

         Участвовать в настоящем открытом запросе предложений может любое лицо, соответствующее требованиям, установленным закупочной документацией, указанным в п. 5 раздела 2 «Информационная карта открытого запроса предложений».

      2. Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника закупки установленным требованиям.

         Для подтверждения соответствия требованиям, установленным закупочной документацией, Участник закупки должен включить в состав заявки документы согласно перечню документов в п. 6 раздела 2 «Информационная карта открытого запроса предложений».

         
         

   4. Отказ от проведения открытого запроса предложений

      Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса предложений в любое время.

      В случае принятия Заказчиком решения об отмене закупки, Заказчик размещает в ЕИС извещение об отказе от закупки в течение 3-х дней с момента принятия такого решения.

      При этом поданные заявки не возвращаются и расходы, понесенные Участниками закупки, не возмещаются.

      
      

   5. Подача заявок на участие в запросе предложений и их регистрация.

1. Перед подачей заявка на участие в открытом запросе предложений должна быть запечатана в конверт (пакет). На конверте указывается следующая информация:

   • наименование и адрес Заказчика;

   • полное фирменное наименование Участника закупки, его почтовый адрес, контактная информация (телефон, адрес электронной почты);

   • предмет договора, наименование лота.

     Электронный носитель (cd-диск, флеш-носитель) с заявкой в электронной форме также помещается в данный конверт.

     Прием заявок осуществляется по адресу и в сроки, указанные в п.8 Раздела 2

     «Информационная карта открытого запроса предложений».

     Участник закупки имеет право подать только одну заявку на участие в открытом запросе предложений. В случае нарушения этого требования все заявки, поданные в рамках настоящей закупки одним Участником закупки, отклоняются без рассмотрения по существу.

     Заявки Участников закупки, полученные позже установленного срока, не рассматриваются.

     Прием заявок на участие в открытом закупке прекращается в сроки, указанные в закупочной документации.

     Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе изменить или отозвать заявку на участие в закупке в любое время до момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений.

Комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в запросе предложений во время и в месте, указанные в извещении и в Информационной карте.

Закупочной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в запросе предложений Участников закупочной процедуры, которые поступили Организатору закупки до окончания срока подачи заявок.

По результатам процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений закупочная комиссия подписывает протокол вскрытия конвертов.

Указанный протокол размещается в ЕИС в течении 3 (Трёх) дней с момента его утверждения (подписания) председателем закупочной комиссии.

1. .Рассмотрение заявок.

   1. Общие положения.

      Рассмотрение поданных заявок осуществляется закупочной комиссией (далее – комиссия). На заседание комиссии могут быть привлечены квалифицированные специалисты в конкретных областях знаний без права голоса для разъяснения возникающих у членов комиссии вопросов, касающихся закупки.

   2. Порядок рассмотрения заявок и их оценка.

      Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в закупке на предмет соответствия требованиям, установленным закупочной документацией, в т.ч., осуществляет следующие действия:

      • проверку состава, содержания и оформления заявок на соответствие требованиям закупочной документации;

      • проверку достоверности сведений и документов, поданных в составе заявки на участие в закупке;

      • проверку Участника закупки на соответствие требованиям, установленным в закупочной документации;

      • соответствие коммерческого и технического предложения (технические характеристики предлагаемой продукции и предлагаемые договорные условия) требованиям настоящей закупочной документации;

      • проверку соответствия цены заявки установленной в закупочной документации начальной (максимальной) цене;

      • проверку наличия сведений о поставщике в реестрах недобросовестных поставщиков, если соответствующие требования устанавливались;

      • принимает решение об итогах отборочной стадии.

      На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке члены закупочной комиссии принимают решение об отклонении заявки на участие в закупке Участника закупки в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в закупочной документации, в том числе, по следующим основаниям:

      а) несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению, а также в случае если заявка не прошита;

      б) предоставление Участником в составе заявки недостоверных сведений или недействительных документов;

      в) несоответствие Участника закупки требованиям закупочной документации;

      г) несоответствие коммерческого и технического предложения (технические характеристики предлагаемой продукции и предлагаемые договорные условия) требованиям настоящей закупочной документации;

      д) несогласие Участника с условиями проекта договора, содержащегося в закупочной документации;

      е) цена, указанная в заявке на участие в открытом запросе предложений, превышает начальную (максимальную) цену (если установлена).

      В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений принято решение об отказе в допуске к участию в данной процедуре открытого запроса предложений всех Участников закупочной процедуры, подавших заявки, или о допуске к участию в открытом запросе предложений и признании Участником запроса предложений только одного Участника закупочной процедуры, открытый запрос предложений признается несостоявшимся.

      Принятые решения комиссии по итогам рассмотрения заявок Участников заносятся в протокол закупки.

   3. Место и день заседания закупочной комиссии по оценке и сопоставлению заявок указывается в извещении о проведении закупки. Представители Участников закупки на данном заседании не присутствуют.

В рамках оценочной стадии запроса предложений комиссия оценивает и сопоставляет предложения, которые не были отклонены на отборочной стадии по следующим критериям: цена, срок выполнения работ. Цель сопоставления и оценки заявок заключается в ранжировании по степени предпочтительности для Заказчика.

Значимость критериев оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений: Цена договора – 30%, срок выполнения работ – 20%, срок гарантии качества выполненных работ

- 20%, квалификация Участника – 30%.

Оценка и сопоставление предложений участников запроса осуществляется на балльной основе отдельно по каждому из критериев оценки (таблица №1) в следующем порядке.

Для определения относительной значимости критериев оценки устанавливаются весовые коэффициенты для каждого критерия (значимость критерия), приведенные в таблице №1.

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, делённому на 100.

Сумма значимостей критериев оценки предложений, установленных в документации на проведение запроса предложений, составляет 100%.

Для осуществления расчетов используются следующие обозначения: R(i) – итоговый рейтинг, присвоенный предложению Участника;

Ra(i) – «Цена договора» i-го Участника открытого запроса предложений;

Rf(i) – «Срок выполнения работ» i-го Участника запроса предложений. i – номер Участника, подавшего предложение на участие в запросе предложений.

Rс(i) – «Срок гарантии качества выполненных работ» i-го Участника открытого запроса предложений;

Rк(i) – балльный рейтинг по критерию «Квалификация Участника запроса предложений» i-го Участника открытого запроса предложений.

i – номер Участника, подавшего предложение на участие в открытом запросе предложений.

Рейтинг, присуждаемый предложению, определяется по формуле:

R(i)= Ra(i)+Rf(i) +Rс(i)+ Rк(i)

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по выбранным критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

Оценка предложений осуществляется на основании расчета итогового рейтинга по каждому предложению.

Итоговый рейтинг предложения рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки, умноженных на их значимость.

Таблица №1

Критерии, значения показателей и весовые коэффициенты для оценки предложений

* Рейтинг по критерию «Цена договора», определяется по формуле:

Rai=(Aмах-Ai)/Amax ×100*0,3

где:

Ra i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; A max - начальная (максимальная) цена договора;

A i - цена договора, предложенная i-м Участником.

* Рейтинг по критерию «Срок выполнения работ» рассчитывается по формуле:

F  F

maх i

Rf i  F

maх

100 * 0,2

• F min

  F

  max – максимальный срок выполнения работ

  
  

  F

  min – минимальный срок выполнения работ

  F

  i – срок выполнения работ, предложенный Участником

  *Рейтинг по критерию «Срок гарантии качества выполненных работ»

  рассчитывается по формуле: Rci=(Сi - С min)/C min *100*0,2 где

  Сi –предложение i-го участника, по сроку гарантии.

  С min – минимальный срок гарантии качества выполненных работ, установленный в закупочной документации

  * Рейтинг по критерию «Квалификация участника» рассчитывается по формуле: Rк(i)= (K1+K2+K3)*0,3

  
  

  Присуждение каждой заявке на участие в открытом запросе предложений порядкового номера по мере уменьшения степени привлекательности предложения Участника запроса предложений производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга. Присвоение последующих номеров (мест в ранжировке) осуществляется ЗК по мере уменьшения степени предпочтительности представленных участниками закупки предложений. В случае если нескольким заявкам были присвоены одинаковые итоговые баллы, более высокий номер (место в ранжировке) присваивается участнику закупки, заявка которого поступила раньше.

  Закупочная комиссия признает победителем в открытом запросе предложений Участника запроса предложений, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в открытом запросе предложений которого присвоено первое место. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений, закупочной комиссией каждой заявке на участие в открытом запросе предложений присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора относительно других заявок.

  Если при рассмотрении предложений, в нескольких заявках содержаться равнозначные сочетания условий исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в открытом запросе предложений, поступившей ранее других заявок, содержащих такие условия.

  1. Определение победителя

     Комиссия определяет победителем запроса предложений Участника, заявке которого присвоен первый порядковый номер.

     Решение комиссии оформляется протоколом и подписывается всеми присутствующими на заседании членами закупочной комиссии.

     Указанный протокол размещается в ЕИС в течении 3 (Трёх) дней с момента его утверждения (подписания) председателем закупочной комиссии.

  2. Подписание договора

  Участник закупки, признанный победителем, подписывает договор, на условиях в соответствии с требованиями Заказчика и предложением победившей заявки Участника. Договор по результатам закупки составляется путем включения в проект договора, размещенного в составе закупочной документации, условий исполнения договора, предложенных участником закупки, признанным победителем закупки либо иным лицом, в отношении которого принято решение закупочной комиссии о заключении договора по основаниям, предусмотренным настоящим Положением.

  В случае отказа победителя от подписания договора по форме Заказчика он будет признан уклонившимся от заключения договора по результатам закупки и подлежит включению в реестр недобросовестных поставщиков.

  Заказчик вправе в любое время отказаться от заключения договора. При этом Заказчиком не возмещаются расходы, понесенные Участниками закупки.

  Договор заключается на основании протокола по подведению итогов запроса предложений в электронной форме на условиях, указанных в документации о запросе предложений в электронной форме, и в заявке, поданной участником запроса предложений в электронной форме, с которым заключается договор.

  В случае если в течение 10 (десяти) рабочих дней после отправки победителю проекта договора Заказчиком, победитель закупочной процедуры не представит Заказчику подписанный им проект договора, он считается уклонившимся от заключения договора. Заказчик вправе в любое время отказаться от заключения договора. При этом Заказчиком не возмещаются расходы, понесенные Участниками закупки.

  Договор должен быть заключен не менее чем через 10 (Десять) календарных дней с момента размещения на официальном сайте итогового протокола.

  5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

  Техническое задание на проектирование

  
  

  Наименование объекта: «Электроснабжение инфраструктуры объектов Южный город, Заречье в Волжском районе г.о. Самара» Самарская область

  
  

  1. Об щие данные:

     1. Выполнить проектирование ПС 110/10 кВ «Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, Куйбышевский район, г. Самара, Южное шоссе.

     2. Все сокращения в настоящем техническом задании приняты в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда РФ от 24.07.2013г.

        №328н и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) седьмое издание (утв. Приказом Минэнерго РФ №204 от 08.07.2002г., №150 от 09.04.2003г., № 187 от 20.05.2003г., №242 от 20.06.2003г., 06.10.1999г.)

     3. При выполнении работ руководствоваться СТО НОСТРОЙ 2.20.149-2014, 2.20.150-2014.

        
        

  2. Харак т еристика подст анции:

     
     

     Показатель	Значение/заданные характеристики
     Номинальное напряжение	110/10 кВ
     Конструктивное исполнение ПС и РУ	ОРУ-110 кВ	ЗРУ-10 кВ
     Тип схемы РУ (Окончательно определить при проектировании)	схема №110-5Н (с ремонтной перемычкой)	схема №10(6)-2
     Количество линий, подключаемых к подстанции (Окончательно определить при проектировании)	ОРУ-110 кВ – 2 шт	ЗРУ-10 кВ – 40 шт
     Количество резервных ячеек (Окончательно определить при проектировании)		ЗРУ-10 кВ- не менее двух на каждой секции шин 10 кВ
     Тип и привод выключателей РУ (Окончательно определить при проектировании)	ОРУ-110 кВ с элегазовыми В- 110	ЗРУ-10 кВ вакуумные В-10
     Количество и мощность силовых трансформаторов	С1Т- 110/10/10 63МВА С2Т- 110/10/10 63 МВА Силовые трансформаторы должны быть оснащены устройством РПН и автоматикой АРН (окончательное количество и номинальная мощность устанавливаемых трансформаторов определяется по итогам разработки и согласования основных технических решений на основании результатов расчетов электроэнергетических режимов).
     Тип, количество и мощность средств компенсации емкостных токов замыкания на землю	Предусмотреть установку средств компенсации ёмкостных токов на каждой секции шин 10 кВ. Необходимость установки определить при проектировании.
     Тип, количество и мощность средств компенсации реактивной мощности (СКРМ)	Определить проектом.
     Система собственных нужд	Количество и мощность ТСН определить проектом.
     Вид обслуживания. Требования к эксплуатации оборудования ПС, техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР)	Постоянный дежурный персонал. Приказ от 30 июня 2003 г. N 288 «Об утверждении рекомендаций по технологическому проектированию ПС переменного тока с высшим напряжением 35 - 750 кВ» утвержденный Министерством энергетики РФ.

     1. Источники питания ТСН по стороне 10 кВ

     2. Подключить ТСН от отдельных ячеек в ЗРУ-10 кВ через выключатель.

     
     

  3. Оп исание работ :

     1. Проектную и рабочую документацию выполнить отдельными комплектами:

        1. «Проектирование ПС 110/10 кВ «Южный Город»;

        2. «Проектирование ЛЭП от существующей ПС 220/110/10 кВ «Новокуйбышевская» до проектируемой ПС 110/10 кВ «Южный Город».

           
           

           1. Предпроектное обследование и разработка основных технических решений (ОТР).

              1. Предпроектное обследование, составление схемы расположения земельных участков, проведение необходимых инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий и инженерно-экологических изысканий.

              2. Разработка основных технических решений (OTP):

                 1. На основании анализа результатов расчета электроэнергетических режимов и уровней напряжения определить необходимость компенсации реактивной мощности. При необходимости компенсации реактивной мощности определить мощность, место установки и подключения, тип компенсирующих устройств.

                 2. Выполнить расчеты токов КЗ на шинах объекта проектирования, а также на шинах энергообъектов прилегающей сети 110 кВ и выше на год ввода объекта в эксплуатацию и на перспективу 5 лет.

                 3. Определить требования к отключающей способности устанавливаемых выключателей, термической и динамической стойкости выключателей и иного оборудования.

                 4. Выполнить проверку соответствия существующего оборудования расчетным токам КЗ.

                 5. Разработать рекомендации по замене оборудования на объектах прилегающей сети 110 кВ и/или разработать мероприятия по ограничению токов КЗ (секционирование, применение токоограничивающих реакторов, разземление нейтрали части трансформаторов, опережающее деление сети и т.д.).

                 6. В части ПС 110/10 кВ «Южный Город» определить/выполнить:

                    • принципиальную электрическую схему ПС с расчетно-пояснительной запиской;

                    • расчет и схемы молниезащиты и контура заземления;

                    • решения по СКРМ, включая тип, мощность, место подключения, с обосновывающими расчетами;

                    • решения по организации СН, питание ТСН предусмотреть от секции шин 10 кВ через вакуумный выключатель;

                    • установку элегазовых выключателей 110 кВ, элегазовых ТТ-110 кВ, элегазовых ТН-110 кВ;

                    • установку устройств компенсации с автоматической настройкой подключением к секции шин;

                    • расчет сети 10-110 кВ и выбор необходимых аппаратов для защиты оборудования от грозовых и коммутационных перенапряжений (ОПН);

                    • оборудование щита СН и щита постоянного тока; микропроцессорную электромагнитную блокировку;

                    • предусмотреть диспетчерские наименования;

                    • предусмотреть подъездные пути к ПС;

                    • выполнить автоматическое переключение устройств РПН (регулирование напряжения) силовых трансформаторов С1Т, С2Т и обеспечить возможность перевода управления устройств РПН из автоматического режима в дистанционный из ОПУ ПС и/или с диспетчерского пункта АО

                      «ССК» - технические решения по ограничению емкостного тока в циклах АПВ;

                    • технические решения по ограничению токов КЗ, включая способ, состав и параметры применяемого оборудования:

                    • наличие особых требований к изоляции;

                    • технические решения по режимам АПВ;

                    • выбор оборудования и конструктивного исполнения ОРУ-110, ЗРУ-10 кВ;

                 7. В части здания ПС 110/10 кВ «Южный Город»:

                    • конструктивные и компоновочные решения здания ПС;

                    • выполнение заходов КЛ 10 кВ в здание ПС;

                    • выполнение системы вентиляции, кондиционирования и обогрева здания;

                    • выполнение систем внешнего и внутреннего освещения с применением современных энергосберегающих приборов;

                    • обеспечение размещения в здании ОПУ санузла;

                    • размещения в здании ОПУ комнаты для круглосуточного пребывания дежурного персонала;

                    • определение возможности подключения к сетям водоснабжения и организация противопожарного водопровода;

                    • выполнение канализации с выгребной ямой;

                    • организация подъездных путей к выгребной яме;

                    • решения по устройству подъездных путей, въездов, устройству асфальтовых покрытий, организацию отвода грунтовых и талых вод;

                    • решения по благоустройству территории ОРУ-110 кВ;

                    • ограждение ПС по периметру с установкой видеонаблюдения и периметральной охранной сигнализацией.

                 8. В части ЛЭП от существующей ПС 220/110/10 кВ «Новокуйбышевская» до проектируемой ПС 110/10 кВ «Южный Город» определить/выполнить:

                    • расчет и выбор изоляции;

                    • выбор и проверку марки и сечения кабельно-проводниковой продукции;

                    • решения по переходам ЛЭП с коммуникациями и инженерными сооружениями;

                    • конструктивные особенности;

                    • выбор защиты от перенапряжений;

                    • материалы геологических и геодезических изысканий;

                    • климатическая характеристика региона строительства;

                    • материалы (акт) выбора площадки под строительство трассы;

                    • информация (согласующие письма) о согласовании с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги;

                    • расчет стоимости строительства рекомендуемого варианта;

                    • план трассы и профиль трассы ЛЭП;

                    • основные решения по организации ВОЛС, включая линейные и структурные схемы организации связи по проектируемым системам связи.

                 9. Выполнить оценку планируемой через два года после ввода в эксплуатацию величины загрузки вводимых трансформаторов, в процентном отношении от номинальной мощности трансформаторов.

           1. Разработка проектной документации.

              1. При проектировании ПС 110/10 кВ «Южный Город» выполнить/определить:

                 1. Выполнить проектирование ПС с ОРУ-110 кВ и ЗРУ-10 кВ;

                    • Определить окончательное количество и номинальную мощность устанавливаемых трансформаторов по итогам разработки и согласования основных технических решений на основании результатов расчетов электроэнергетических режимов;

                    • ЗРУ-10 кВ предусмотреть модульного типа с применением энергосберегающих конструкций, кровлю выполнить двускатной, металлической;

                    • Кабельные заходы в ЗРУ-10 кВ;

                    • Технические требования к основному электротехническому оборудованию (трансформаторы, СКРМ, выключатели, разъединители, ТТ, ТН, ССПИ, ИТС, АИИС КУЭ, ССДТУ и т.д.), в том числе на основе вида обслуживания объекта;

                    • Решения по координации изоляции, защите оборудования от перенапряжений;

                    • Схемные и технические решения по ограничению токов КЗ;

                    • Решения по изменению (при необходимости) коэффициентов трансформации ТТ или замене оборудования в прилегающей сети;

                    • Технические решения по электромагнитной совместимости устройств ИТС и СС на проектируемом и смежных объектах;

                    • Решения по обеспечению электроснабжения собственных нужд (СН): схему системы СН и схему питания СН, требуемую мощность источников СН;

                    • Предусмотреть установку аккумуляторной батареи.

                    • Предусмотреть установку щита постоянного тока.

                    • Предусмотреть установку щита собственных нужд.

                    • При проектировании определить необходимость установки в сети 10 кВ (на каждую секцию шин 10 кВ) высокоомных заземляющих защитных резисторов для ограничения дуговых перенапряжений, устранения феррорезонансных явлений, при одновременном обеспечении длительной работы сети с ОЗЗ. Мощность и тип резистора определить проектом, при этом учесть, что высокомные защитные резисторы должны быть изготовлены из экологически чистого композитного материала типа ЭКОМ (типа РЗ или др.). Подключение резистора предусмотреть через свои разъединители, параллельно ДГР. Выбранное оборудование и схемные решения согласовать с Заказчиком на этапе проектирования.

                    • Предусмотреть устройство заземляющего контура ПС. В проектной и рабочей документации должны быть указаны основные параметры заземлителей (сечение, профиль, материал проводника), исполнительная схема, удельное сопротивление грунта, сведения о электромагнитной совместимости, при выборе параметров ОПН-10 учесть возможность длительного существования 033.

                    • Предусмотреть устройство молниезащиты с предоставлением схем зон защиты в том числе и вертикальной

                    • Компоновку, генеральный план ПС;

                    • Проект инженерных коммуникаций;

                    • Решения по зданиям и сооружениям;

                    • Проект дорог, маршрутов доставки крупногабаритного груза;

                    • Конструктивные решения в соответствии с видами выбранного электрооборудования;

                    • Предусмотреть кондиционирование и автоматическое включение отопления в ЗРУ-10 кВ.

                    • Предусмотреть освещение основное и аварийное.

                    • Выполнить проект инженерных коммуникаций. В проекте предусмотреть водопровод и канализацию.

                    • Применить энергосберегающие приборы на освещение и обогрев.

                    • Защиту металлоконструкций от коррозии, в том числе и ОРУ-110 кВ выполнить методом горячего цинкования заводского исполнения.

                 2. Выполнить ограждение ПС 110/10 кВ «Южный Город»:

                    • Основное ограждение должно быть сплошным, из ж/б конструкций, высотой не менее 2,5 м. и толщиной не менее 100 мм. Сверху основного ограждения приваривается прямой и обратный козырек.

                    • Установить на основное ограждение верхнее дополнительное. Оно представляет собой спирально натянутое заграждение из армированной скрученной колючей ленты «ЕГОЗА», которая должна быть установлена ровно, без провисаний и отклонений от линии ограждения за периметр или внутрь него. Требования к АСКЛ «ЕГОЗА»:

                      1. направляющая проволока должна быть оцинкованной высокоуглеродистой, диаметром не менее 2,5 мм и проходить внутри витков АСКЛ «ЕГОЗА»;

                      2. толщина оцинкованной ленты не менее 0,5 мм;

                      3. диаметр спирали в рабочем (растянутом) положении, не менее 500±20 мм;

                      4. расстояние между соседними витками (шаг) - не менее 150 мм;

                      5. количество витков на 1 п/м, шт. - не менее 5;

                      6. крепление АСКЛ «ЕГОЗА» - трёхточечное;

                      7. материал АСКЛ «ЕГОЗА» должен быть коррозионностойким.

                    • Установить нижнее дополнительное ограждение под ограждением с заглублением в грунт не менее 50 см для защиты от подкопа. Оно должно выполняться в виде сварной решетки из прутков арматурной стали диаметром не менее 16 мм, с размерами ячеек не более 150x150 мм, сваренной в перекрестиях.

                    • Конструкция и материалы ограждения должны обеспечивать высокую прочность, надежность защиты, долговечность и экономичность в эксплуатации.

                    • Ворота и калитка должны выполняться цельнометаллическими.

                 3. Предусмотреть подачу сигналов пожарной сигнализации о возникновении пожара на устройство в помещение дежурного персонала с круглосуточным пребыванием расположенное по адресу: г. Самара, ул. Ближняя, д.4.

                 4. ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ «Южный Город»:

                    • Схему ОРУ-110 кВ определить п. 3.2.2 Технического задания.

                    • Металлоконструкции предусмотреть блочного типа.

                    • Применить порталы, изготовленные из металлоконструкций трубного проката, защищенные от коррозии методом горячего цинкования в заводских условиях. Сечение определить расчетом и согласовать с Заказчиком.

                    • На всех присоединениях установить ТТ-110.

                    • Применить антиферрорезонансные ТН-110.

                 5. ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Южный Город»:

                    • Схему ЗРУ-10 кВ определить п. 3.2.2 Технического задания.

                    • Для организации постоянного оперативного тока установить аккумуляторную батарею с двумя ВАЗП.

                    • Предусмотреть защиту от коммутационных перенапряжений.

                    • ТН-10 должны быть антиферрорезонансные, сухие.

                    • Предусмотреть установку дугогасящих реакторов для компенсации емкостного тока в сети 10 кВ с автоматической настройкой. Для автоматической настройки применить микропроцессорные устройства автоматики и управления дугогасящими реакторами, способные работать в симметричных сетях имеющих низкую добротность контура нулевой последовательности и не требующие искусственного смещения нейтрали.

                    • Предусмотреть ограничение токов к.з на стороне 10 кВ установкой токоограничивающих реакторов.

                    • Предусмотреть установку современных щитовых приборов утвержденного типа средств измерений.

                    • Тип оборудования, материалов согласовать с АО «ССК».

                 6. Трансформаторы:

                    • Предусмотреть установку силовых трансформаторов мощностью 2*63 МВА (окончательное количество и номинальная мощность устанавливаемых трансформаторов определяется по итогам разработки и согласования основных технических решений на основании результатов расчетов электроэнергетических режимов). Тип трансформаторов определить проектом и согласовать с АО

                      «ССК». На трансформаторах предусмотреть необслуживаемые ВОФ типа MTRaB, с фторосиликоновой резиной для уплотнения бака (колокола) трансформаторов и резиновой пробкой для уплотнения остальных фланцевых соединений. Высоковольтные вводы предусмотреть с внешней фарфоровой и внутренней RIP изоляцией.

                    • Предусмотреть установку современных цифровых датчиков контроля температуры трансформатора на охлаждение (обдув) и перегрев согласно утвержденного перечня средств измерений.

                    • Предусмотреть двойное питание обдува трансформатора.

                    • Выполнить устройство маслоприемников, маслоотводов и маслосборников под трансформаторы.

                    • Для защиты от перенапряжений в нейтрали трансформаторов предусмотреть ЗОН и ОПНН.

                    • Защиту со стороны 110кВ выполнить на ОПН-110.

              2. При проектировании ЛЭП от существующей ПС 220/110/10 кВ «Новокуйбышевская» до проектируемой ПС 110/10 кВ Южный Город выполнить/определить:

                 • Необходимый для разработки проектной документации объем изыскательских работ.

                 • Проект демонтажных работ, подготовки территории строительства.

                 • Проект дорог, маршруты доставки оборудования и материалов.

                 • Проект ЛЭП, решения по проводникам, изоляции, заземлению.

                 • Прочие разделы проектной документации.

                   
                   

              3. Привести расчет объема кабельной продукции.

              4. В опросных листах на маслонаполненное оборудование учесть закупку дополнительного объема масла в количестве 2% от залитого в оборудование.

              5. Разработать программу комплексного опробования напряжением вновь установленного оборудования.

           
           

  4. Требования к проект ированию :

     1. Проект выполнить в соответствии с СП 48.13330.2011 Сводом правил «Организация строительства» и ПУЭ.

     2. Проект выполнить в соответствии Положением «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением правительства РФ № 87 от 16.02.2008.

     3. Проект выполнить согласно постановлению Правительства Самарской области от 30.12.2011 г. №880 «Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Самарской области».

     4. В проекте предусмотреть разделы охраны окружающей среды, охраны труда, проект организации строительства, выполнить раздел энергоэффективности.

     5. Необходимо разработать и сопоставить различные варианты с оценкой экономических показателей технических решений по ПС, ЛЭП (не менее 2-х вариантов-площадок, схем, конструктивных, компоновочных решений и не менее 3-х вариантов - основного оборудования разных производителей, одна из них КРУЭ) с обосновывающими расчетами.

     6. В составе основных технических решений предоставить все предлагаемые варианты технических решений, в том числе с учетом применения инновационных решений и определения наиболее оптимального варианта на основании технико-экономического сравнения. Технико- экономическое сравнение вариантов технических решений выполнить с учетом всего жизненного цикла объекта и с учетом: затрат на эксплуатацию, периодичности ТОиР, срока службы, повышения надежности, использование энергосберегающих технологий и улучшение энергоэффективности, снижение воздействий на окружающую среду и т.д.

     7. Выбор основного оборудования ПС производить путем технико-экономического сравнения вариантов:

        • конструктивного исполнения изделия;

        • типов оборудования;

        • производителей, выпускающих данный тип оборудования.

1. В проекте предусмотреть проведение пусконаладочных работ в соответствии с ОиНИЭЭ.

2. Подрядчик обеспечивает согласование основных технических решений и применяемого электрооборудования со службами АО «ССК».

3. Подрядчик по разработанной проектной и рабочей документации получает все необходимые согласования в инспектирующих органах, государственных органах, органах

   местного самоуправления и иных организациях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Подрядчик совместно с АО «ССК» участвует в процессе оформления разрешительной документации, подготавливает весь комплект документации по отводу и оформлению земельных участков под строительство. К проекту должен быть представлен проект организации строительства.

5. Подрядчик обеспечивает сопровождение документации в процессе ее согласования и добивается получения согласования.

6. Подрядчик с согласованием Заказчика обеспечивает внесение изменений в документацию в соответствии с замечаниями, полученными от согласующих служб, либо эффективно оспаривает эти замечания.

7. Подрядчик обеспечивает получение согласований от всех лиц, чьи интересы могут быть затронуты и технических условий от всех владельцев пересекаемых коммуникаций.

8. Выполнить расчет наиболее эффективного варианта текущих издержек на содержание объекта.

9. В составе проектной документации выполнить расчет затрат на ремонтно- эксплуатационное обслуживание объекта на протяжении срока его полезного использования.

10. Выделить инновационные решения отдельным томом, в части пояснительной записки и спецификации, с указанием затрат на внедрение каждого инновационного решения в текущих ценах.

11. Условия выбора основного электротехнического оборудования подтвердить расчетами. Все необходимые расчеты приложить к проектной документации с указанием литературы, на основании которых они производятся.

12. При выполнении проектной документации по всем разделам выполнить необходимые рабочие чертежи и схемы, полный пакет документов достаточный для выполнения строительно- монтажных работ Подрядчиком, а также для проверки работ Техническим надзором и при необходимости другими заинтересованными лицами.

13. После согласования со всеми необходимыми службами Заказчика проектной, в том числе сметной документации и отчета по результатам инженерных изысканий Подрядчик передает ее организации, уполномоченной на проведение экспертизы в соответствии с действующим законодательством по каждому комплекту документации отдельно.

14. Подрядчик обеспечивает получение по разработанной проектной документации, в том числе сметной документации положительного заключения экспертизы о соответствии проектной документации требованиям технических регламентов и действующих нормативных актов.

15. Подрядчик после получения положительного заключения экспертизы, в течение 3 рабочих дней передает подлинник Заказчику.

16. Передача проектной документации на экспертизу является основанием для разработки Подрядчиком рабочей документации.

17. В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, принятых в проектной документации определить и разработать комплект необходимой рабочей документации, содержащий все чертежи и технологические пояснения, необходимые для строительства объекта. В рабочей документации привести планы, разрезы, профили, схемы и др.; габаритные чертежи оборудования и элементов нетиповых строительных конструкций, необходимые для разработки деталировочных чертежей предприятиями-изготовителями конструкций; спецификации оборудования и необходимые для оформления заказов опросные листы; другую прилагаемую документацию, предусмотренную соответствующими нормативными документами. Разработка рабочей документации выполняется Подрядчиком на основании проектной документации.

18. Рабочая документация должна быть выполнена в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ на проектируемом объекте.

19. Выполнить в составе рабочей документации отдельными томами техническую часть закупочной документации для закупки оборудования и материалов, а также спецификации оборудования и материалов. Разработать Технические требования к основному электротехническому оборудованию (опросные листы, спецификаций и т.д.), учитывающие все условия (электрические, массогабаритные, климатические, эксплуатационные, надежности и т.д.) принятые в проектных решениях (отдельным томом).

20. Подрядчик после получения положительного заключения экспертизы и не позднее 5 рабочих дней до срока окончания работ, представляет Заказчику проектную и рабочую документацию, в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) в четырех экземплярах на бумажном носителе, отчет по результатам инженерных изысканий в двух экземплярах на бумажном носителе и (все документы перечисленные в данном пункте) в одном экземпляре в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office, Acrobat Reader, AutoCAD, 3D (трехмерное отображение ПС и заходов ЛЭП-110 кВ, данные об оборудовании, фундаментах, геометрические измерения между оборудованием и другими объектами, расположенными на территории ПС), а также план-график строительства объекта в электронном виде в формате программы MS Excel, а сметную документацию в формате программы ESTIMATE 1.9. и MS Excel для утверждения руководством АО «ССК». Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.

    
    

1. Технические т ребования к мат ериалам :

   1. При разработке проектной и рабочей документации необходимо применять оборудование и материалы соответствующее Российским стандартам, сертифицированное в установленном порядке.

      
      

2. Особые условия:

   1. Сметная документация на проектные и изыскательские работы должна быть выполнена в соответствии со справочниками «Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства» утвержденный и введенный в действие с 01 января 2004 г. постановлением Госстроя России от 23.12.2003 г. N 213 и «Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики» утвержденный Приказом ОАО РАО "ЕЭС России" от 10 февраля 2003 г. N 39 и приложенным техническим заданием.

   2. Сметная документация к проекту должна быть составлена в программе ESTIMATE 1.9. базисно-индексным методом в редакции 2014г. в электронном виде и на бумажном носителе.

   3. Разработанная проектная и рабочая документация, проект планировки и проект межевания территории, отчет по результатам инженерных изысканий являются собственностью Заказчика и передача их третьим лицам без его согласия запрещается.

   4. При необходимости, по запросу Подрядчика, выполняющего разработку проектной и рабочей документации, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения проектных работ и работ по выбору и утверждению площадки строительства (трасс и коммуникаций).

   5. Разработать на стадии проектирования график строительства объекта с декомпозиционной разбивкой, учитывающей мероприятия по подготовке и утверждению исходно-разрешительной документации, по выполнению проектно-изыскательских работ, по утверждению сметной документации, по выполнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ, материально- техническому обеспечению и вводу объекта в эксплуатацию. Разработанный на стадии проектирования график строительства объекта передать Заказчику в электронном виде в формате программы MS Excel.

      
      

3. По т ехническим условиям выполнения работ обращат ься : Кучканов Алексей Дмитриевич - технический директор АО «ССК», тел. 8 (846)260-40-17, e-mail: KuchkanovAD@ssk63.ru

Кузнецов Ефим Анатольевич - зам.технического директора – начальник ПТС, тел. 8 (846)342-58-65, 8-927-007-60-58, e-mail: KuznetsovEA@ssk63.ru

Голубев Евгений Викторович - начальник СЭиР ПС,

тел. 8 (846)342-58-18, 8-927-755-99-57, e-mail: GolubevEV@ssk63.ru

Щецяк Валерий Васильевич - начальник СРЗиА,

тел. 8 (846)342-58-19, 8-927-018-15-49, e-mail: ShecyakVV@ssk63.ru

Грешнов Сергей Александрович - начальник АСКУЭиПУ,

тел. 8 (846)342-58-70, 8-927-001-13-50, e-mail: GreshnovSA@ssk63.ru

1. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

   1. Заявка на участие в запросе предложений (форма 6.1)

      1. Форма заявки на участие в запросе предложений

         «_

         »_

         года №

         
         

         Заявка на участие в открытом запросе предложений №

         
         

         

         

         Изучив Извещение о проведении открытого запроса предложений, размещенное в единой информационной системе [указывается дата размещения Извещения о проведении закупки и номер Извещения], и закупочную документацию, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

         
         

         ,

         (полное наименование Участника закупочной процедуры – юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. Участника закупочной процедуры – физического лица)

         
         

         в лице

         ,

         (должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)

         действующего на основании

         
         

         

         (указывается документ, на основании которого действует уполномоченный представитель)

         предлагает заключить договор:

         
         

         

         (предмет договора)

         
         

         на условиях и в соответствии с коммерческим предложением, техническим предложением, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке, на общую сумму

         
         

         Итоговая стоимость заявки без НДС, руб.	(итоговая стоимость, рублей, без НДС)
         кроме того НДС, руб.	(НДС по итоговой стоимости, рублей)
         итого с НДС, руб.	(полная итоговая стоимость, рублей, с НДС)

         
         

         
         

         	Настоящая	заявка	имеет	правовой	статус	оферты	и	действует
         до «	»_		года.

         Настоящим подтверждаем, что против

         
         

         

         [наименование

         

         Участника закупочной процедуры] не проводится процедура ликвидации, не принято

         арбитражным судом решения о признании

         

         Участника закупочной процедуры] банкротом, деятельность

         

         [наименование

         [наименование Участника закупочной процедуры] не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год

         не превышает %

         

         [значение указать цифрами и

         

         прописью] балансовой стоимости активов

         

         [наименование

         Участника закупочной процедуры] по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

         Подтверждаем, что

         

         [наименование Участника закупочной процедуры]

         не включены в реестр(ы) недобросовестных поставщиков.

         В случае признания нас победителем запроса предложений, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации по проведению запроса предложений и условиями нашей заявки на участие в запросе предложений, в течение

         календарных дней со дня размещения в единой информационной системе протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений.

         В случае, если нашей заявке на участие в запросе предложений будет присвоен второй номер, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по проведению запроса предложений и условиями нашей заявки на участие в запросе предложений.

         
         

         

         Мы,

         

         [наименование

         Участника закупочной процедуры] согласны с условием, что сведения о нас будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков в следующих случаях, установленных нормами действующего законодательства.

         В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по проведению запроса предложений, информация по сути наших предложений в данном запросе предложений представлена в документах, указанных в Описи документов, которые являются неотъемлемой

         частью нашей заявки на участие в запросе предложений – всего на

         листах.

         3. Опись документов заявки в соответствии с требованиями пункта 6 Информационной карты:

         
         

         № п/п	Наименование документа	№ страницы	Число страниц
         1.
         2.	Коммерческое предложение (форма 2)
         3.	Техническое предложение (форма 3)
         4.	…
         …

         
         

         

         (подпись, М.П.)

         
         

         

         (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность, на основании чего действует)

         
         

      2. Инструкции по заполнению

         а) заявку на участие в запросе предложений следует оформить на официальном бланке Участника закупочной процедуры. Участник закупочной процедуры присваивает заявке на участие в запросе предложений дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

         б) Участник закупочной процедуры – юридическое лицо должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и место нахождения. Участник закупочной процедуры – физическое лицо должен указать свои Ф.И.О. и место регистрации.

         в) Участник закупочной процедуры должен указать стоимость поставляемой продукции цифрами и словами, в рублях, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС в соответствии с итоговым значением коммерческого предложения. Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ, ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

         г) Участник закупочной процедуры должен указать срок действия заявки на участие в запросе предложений.

         д) Участник закупочной процедуры должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в запросе предложений документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения Участника закупочной процедуры.

         е) Заявка на участие в запросе предложений должна быть подписана и скреплена печатью.

         
         

         

         
         

   2. Коммерческое предложение (форма 6.2)

      1. Форма коммерческого предложения

         Приложение 1 к заявке на участие в запросе предложений

         от «

         »_

         _ г. №

         
         

         Наименование и адрес места нахождения Участника закупочной процедуры:

         
         

         Коммерческое предложение

         
         

         № п	Наименование объекта	ед. изм.	кол-во	Смета	Стоимость по смете с НДС (руб)
         1	2	3	4	5	6
         …	…	…	…	…	…
         …	…	…	…	…	…
         		ИТОГО

         
         

         Приложение: Сметы №……

         
         

         

         (подпись, М.П.)

         
         

         

         (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность, на основании

         чего действует)

         
         

      2. Инструкции по заполнению

         а) Участник закупочной процедуры приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данное коммерческое предложение.

         б) Участник закупочной процедуры указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес своего места нахождения.

         в) Коммерческое предложение будет служить основой для подготовки соответствующего приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника закупочной процедуры на подготовку Договора данное Коммерческое предложение следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор в виде сметы/спецификации.

         
         

   3. Техническое предложение (форма 6.3)

      1. Форма Технического предложения

         Приложение 2 к заявке на участие в запросе предложений

         от «

         »_

         _ г. №

         
         

         Наименование и адрес места нахождения Участника закупочной процедуры:

         
         

         № п/п	Требование Заказчика	Предложение Участника закупочной процедуры	Комментарии, пояснения
         1.	Предложения по порядку выполнения работ, взаимодействию с заказчиком.
         2.	Предложения по выполнению работ (в том числе, по видам и объемам таких работ).
         3.	Срок выполнения работ по договору:
         4.	Срок гарантии качества выполненных работ:
         5.	Прочие предложения.

         
         

         
         

         

         (подпись, М.П.)

         
         

         

         (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность, на основании чего

         действует)

      2. Инструкции по заполнению

а) Участник закупочной процедуры приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данное техническое предложение.

б) Участник закупочной процедуры указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) адрес своего места нахождения.

в) В техническом предложении описываются все позиции раздела 5 с учетом предлагаемых условий договора.

г) Техническое предложение будет служить основой для подготовки соответствующего приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника закупочной процедуры на подготовку договора данное предложение следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в договор.

1. Анкета Участника закупочной процедуры (форма 6.4)

   6.4.1.Форма Анкеты Участника закупочной процедуры Приложение 3 к заявке на участие в запросе предложений

   от «

   »_

   _ г. №

   
   

   Наименование и адрес места нахождения Участника закупочной процедуры:

   
   

   Анкета Участника закупочной процедуры

   № п/п	Наименование	Сведения об Участнике закупочной процедуры
   1.	Наименование Участника закупочной процедуры с указанием организационно- правовой формы (для юридического лица) / Фамилия, имя, отчество Участника закупочной процедуры (для физического лица)
   2.	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)
   3.	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для Участника закупочной процедуры– физического лица
   4.	ИНН/КПП Участника закупочной процедуры (ИНН от какого числа).
   5.	ОГРН/ОКОПФ/ОКПО/ОКТМО Участника закупочной процедуры
   6.	Место нахождения (для юридического лица) / сведения о месте регистрации (для физического лица) (Индекс, город, улица, номер дома, корпус, офис)
   7.	Почтовый адрес Участника закупочной процедуры (Индекс, город, улица, номер дома, корпус, офис)
   8.	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса

   
   

   

   
   

   

   № п/п	Наименование	Сведения об Участнике закупочной процедуры
   9.	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника закупочной процедуры в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
   10.	Контактные телефоны, факс, адрес электронной почты Участника закупочной процедуры (с указанием кода города)
   11.	Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника закупочной процедуры, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника закупочной процедуры, с указанием должности и контактного телефона
   12.	Орган управления Участника процедуры закупки – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего запроса предложений и порядок одобрения соответствующей сделки
   13. Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника закупочной процедуры с указанием должности, контактного телефона, адрес электронной почты (подпись, М.П.) (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность, на основании чег 6.4.2. Инструкции по заполнению

   o действует)

   
   

   а) Участник закупочной процедуры приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данная анкета.

   б) Участник закупочной процедуры – юридическое лицо указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес своего места нахождения. Участник закупочной процедуры – физическое лицо указывает свои Ф.И.О. и адрес регистрации.

   в) Участники закупочной процедуры должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

   г) В графе 8 «Банковские реквизиты» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении договора.

2. Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 6.5)

   1. Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров

Приложение 4 к заявке на участие в запросе предложений

от «

»_

_ г. №

Наименование и адрес места нахождения Участника закупочной процедуры:

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность, на основании чего действует)

6.5.2. Инструкции по заполнению

а) Участник закупочной процедуры приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данная справка.

б) Участник закупочной процедуры – юридическое лицо указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и адрес своего места нахождения. Участник закупочной процедуры – физическое лицо указывает свои Ф.И.О. и адрес регистрации.

в) Следует указать наличие опыта выполнения аналогичных договоров в соответствии с требованиями настоящей закупочной документации. Участник закупочной процедуры может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

г) Участник закупочной процедуры может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.

1. Справка о кадровых ресурсах (форма 6.6)

   
   

   1. Форма Справки о кадровых ресурсах Приложение 5 к заявке на участие в запросе предложений

от «

»_

_ г. №

Наименование и адрес места нахождения Участника закупочной процедуры:

Справка о кадровых ресурсах

Таблица 1. Основные кадровые ресурсы с опытом по предмету закупки

Таблица-2. Прочий персонал

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность, на основании чего действует)

6.6.2. Инструкции по заполнению

а) Участник закупочной процедуры приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данная справка.

б) Участник закупочной процедуры – юридическое лицо указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и адрес своего места нахождения. Участник закупочной процедуры – физическое лицо указывает свои Ф.И.О. и адрес регистрации.

6.7. Справка о материально-технических ресурсах (форма 6.7)

6.7.1. Форма Справки о материально-технических ресурсах Приложение 6 к заявке на участие в запросе предложений

от «

»_

_ г. №

Наименование и адрес места нахождения Участника закупочной процедуры:

Справка о материально-технических ресурсах

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность, на основании чего действует)

1. Инструкции по заполнению

   1. Участник закупочной процедуры приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данная справка.

   2. Участник закупочной процедуры – юридическое лицо указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и адрес своего места нахождения. Участник закупочной процедуры – физическое лицо указывает свои Ф.И.О. и адрес регистрации.

   3. В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник закупочной процедуры считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения договора (склады, транспортные средства, средства обеспечения условий хранения продукции в процессе перевозки, средства связи, компьютерной обработки данных и тому подобное).

1. Справка о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства (форма6.8)

   1. . Форма декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства

      Приложение 7 к заявке на участие в запросе предложений

      от «

      »_

      _ г. №

      
      

      Подтверждаем, что

      (указывается наименование участника закупки)

      в соответствии со статьей 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" удовлетворяет

      критериям отнесения организации к субъектам

      
      

      

      (указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения)

      предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

      1. Адрес местонахождения (юридический адрес):

         
         

         

         

         .

         

      2. ИНН/КПП: .

         (N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

      3. ОГРН: .

      4. Сведения о наличии (об отсутствии) сведений в реестре субъектов

         малого и среднего предпринимательства субъекта Российской Федерации (в случае ведения такого реестра органом государственной власти субъекта Российской Федерации)

         
         

         

         (наименование уполномоченного органа, дата внесения в реестр и номер в реестре)

      5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности:

(подпись)

М.П.

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

////////////////////////////