НОК НОСТРОЙ. Вопросы с ответами (дата составления - до 2025 года)

Правильные ответы отмечены +

Подготовка к прохождению независимой оценки квалификации НОК, ГИП (специалист по организации строительства, 7-й уровень квалификации), вопросы 1-50


1. Какая характеристика объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией НЕ относит его к уникальным объектам?
Высота более чем 100 метров
Пролеты более чем 100 метров
+ Высота для ветроэнергетических установок - более чем 200 метров
Наличие консоли более чем 20 метров
Заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 15 метров

2. Каким путем осуществляется подтверждение факта соответствия комплектов рабочей документации требованиям действующих нормативных документов и утвержденной проектной документации?
+ Визированием ответственного лица застройщика (технического заказчика) (специалиста по организации строительства) и простановки штампа "В производство работ" с датой на каждом листе комплектов рабочей документации
Выдачей распоряжения о соответствии лицом, осуществляющим государственный строительный надзор
Изданием приказа "О подтверждении факта соответствия комплектов рабочей документации требованиям действующих нормативных документов и утвержденной проектной документации" лицом, осуществляющим строительство
+ Подписанием комплектов рабочей документации электронной подписью специалиста по организации строительства (при согласовании рабочей документации в форме электронных документов или в составе информационной модели)
Составлением и подписанием акта о соответсnвии лицом, осуществляющим подготовку проектной документации

3. Кем осуществляется входной контроль рабочей документации на строительство объекта ?
+Застройщиком (техническим заказчиком)
Лицом, осуществляющее подготовку проектной документации
+Лицом, осуществляющее строительство
Лицом, осуществляющим государственный строительный надзор

4. Какие понятия включает в себя термин Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов)?
+Изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема)
+Расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства
+Надстройка объекта капитального строительства
Замена систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов
Замена отдельных элементов несущих конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов

5. При капитальном ремонте объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) НЕ производится (выберите правильный вариант продолжения текста):
Замена и (или) восстановление строительных конструкций или элементов таких конструкций
Замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения
+Восстановление несущих строительных конструкций
Замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные

6. Какие сведения содержит «Ведомость основных комплектов рабочих чертежей» (выберите один вариант правильного ответа)?
Перечень разделов проектной документации, на основании которых выполнены основные комплекты рабочих чертежей
Последовательный перечень листов основных комплектов, входящих в состав полного комплекта рабочей документации
Перечень ссылочных и прилагаемых документов, спецификаций, входящих в состав полного комплекта рабочей документации
+Последовательный перечень основных комплектов рабочих чертежей, входящих в состав полного комплекта рабочей документации

7. Каким минимальным требованиям должно соответствовать заявление физического лица для включения сведений о физическом лице в национальные реестры специалистов? (выберите несколько вариантов правильных ответов)
+ Наличие высшего образования по специальности или направлению подготовки в области строительства
+ Наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства не менее чем десять лет
Наличие стажа работы на инженерных должностях не менее чем два года в организациях, выполняющих все виды строительной деятельности
Наличие трудового стажа по профессии на административных должностях не менее чем пять лет

8. Физическое лицо для включения сведений о нём в национальный реестр специалистов в области строительства должно иметь стаж работы в организациях, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на инженерных должностях не менее чем (выберите один вариант правильного ответа):
+ Не менее трех лет
Не менее пяти лет
Не менее семи лет
Не менее десяти лет

9. В каком случае допускается выполнение капитального ремонта по проектной документации, не получившей положительное заключение экспертизы, при условии, что сметная стоимость такого капитального ремонта не подлежит проверке на предмет достоверности ее определения (выберите один вариант правильного ответа)?
В случае капитального ремонта автомобильной дороги
В случае капитального ремонта уникального объекта
В случае капитального ремонта опасного производственного объекта
+ В любом случае

10. Какому наименованию основного комплекта рабочих чертежей соответствует марка «АИ» (выберите один вариант правильного ответа)?
автоматизация инженерных систем
+ интерьеры
архитектурно-строительные решения
архитектурные решения
архитектурные индивидуальные изделия

11. Какие сведения включают в состав общих указаний, приводимых в составе общих данных по рабочим чертежам основного комплекта марки АР (выберите несколько вариантов правильных ответов)?
+класс конструктивной пожарной опасности здания
+класс функциональной пожарной опасности здания
сведения о мероприятиях по антикоррозионной защите конструкций (при отсутствии основного комплекта рабочих чертежей марки AЗ)
сведения о глубине промерзания
+расчетный срок службы здания (сооружения)

12. Какие главы, по которым распределяются средства, должен содержать сводный сметный расчет стоимости строительства, выполняемый в составе проектной документации на реконструкцию объекта капитального строительства (выберите несколько вариантов правильных ответов)?
+объекты транспортного хозяйства и связи (глава 5)
+благоустройство и озеленение территории (глава 7)
+временные здания и сооружения (глава 8)
+содержание службы заказчика, строительный контроль (глава 10)
накладные расходы

13. Кем утверждаются изменения, внесённые в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы (выберите один вариант правильного ответа)?
Организацией, осуществлявшей экспертизу проектной документации
+Застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором
Лицом, осуществлявшим подготовку проектной документации
Уполномоченным органом государственного строительного надзора
Уполномоченным органом местной исполнительной власти

14. Какие из нижеперечисленных зданий и сооружений относятся к некапитальным (выберите один вариант правильного ответа)?
+ Строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные ха-рактеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и после-дующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик
Производственные, складские, вспомогательные, жилые и общественные здания и сооружения, необходимые для выполнения строительных работ
Здания и сооружения, строительство которых не завершено
Здания и сооружения, не требующие присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения

15. Какое строительство понимается под этапом строительства (выберите несколько вариантов правильных ответов)?
+Строительство объекта капитального строительства из числа объектов капитального строительства, планируемых к строительству на одном земельном участке, если такой объект может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно
+Строительство части объекта капитального строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно
Строительство нескольких объектов капитального строительства на нескольких граничащих друг с другом земельных участках, если такие объекты, могут быть введены в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно
Строительство нескольких частей объекта капитального строительства, расположенных на нескольких граничащих друг с другом земельных участках, каждая из которых может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно

16. По чьей инициативе подготовка проектной документации может осуществляться применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов капитального строительства (выберите один вариант правильного ответа)?
+Застройщика (технического заказчика)
Лица, осуществляющего строительство
Лица, осуществляющего подготовку проектной документации
Органа местного управления

17. На каком чертеже указываются границы строительной площадки линейных объектов (выберите несколько вариантов правильного ответа)?
На строительном генеральном плане
+На ситуационном плане
+На плане полосы отвода
На чертеже планировки территории

18. На каком чертеже указываются границы строительной площадки нелинейных объектов капитального строительства (выберите несколько вариантов правильного ответа)?
+На строительном генеральном плане
+На ситуационном плане
На плане полосы отвода
На чертеже планировки территории

19. Какие виды саморегулируемых организаций предусмотрены Градостроительным кодексом РФ (выберите несколько вариантов правильных ответов)?
+Саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания
+Саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих строи-тельство
Саморегулируемые организации лиц, осуществляющих деятельность в области энергетического обследования
Саморегулируемые организации кадастровых инженеров

20. Какую максимальную высоту и какое максимальное количество этажей может иметь объект индивидуального жилищного строительства (выберите один вариант правильного ответа)?
Количество надземных этажей не более чем четыре, высота не более двадцати пяти метров
+Количество надземных этажей не более три, высота не более двадцати метров
Количество надземных этажей не более чем два, высотой не более пятнадцати метров
Количество надземных этажей не более чем один, высота не более десяти метров

21. Какой пункт НЕ входит в состав текстовой части раздела "Объемно-планировочные и архитектурные решения" проектной документации объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения? (выберите один вариант правильного ответа)
Описание внешнего вида объекта капитального строительства, описание и обоснование пространственной, планировочной и функциональной организации объекта капитального строительства
Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства
+Описание и обоснование объемно-планировочных и конструктивных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей

22. Кем осуществляется организация работ по внесению изменений в проектную документацию (выберите один вариант правильного ответа)?
Лицом, осуществляющим строительство
+Застройщиком (техническим заказчиком)
Лицом, осуществляющим подготовку проектной документации
Лицом, осуществляющим государственный строительный надзор

23. Какие сведения НЕ содержатся в разделе «Схема планировочной организации земельного участка» проектной документации объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения (выберите один вариант правильного ответа)?
Описание организации рельефа вертикальной планировкой
Описание решений по благоустройству территории
Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства
+Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта капитального строительства
Сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подклю-чения проектируемого объекта капитального строительства к существующим сетям инженерно-технического обеспечения

24. При каких условиях допускается проектирование с последующим устройством основания здания или сооружения без соответствующего инженерно-геологического обоснования или при его недостаточности (выберите один вариант правильного ответа)?
Допускается при малоэтажном строительстве
+Не допускается при любых условиях
Допускается для каменных зданий с армированными поясами
Допускается на песчаных грунтах

25. В каком разделе проектной документации объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения приводится план земляных масс (выберите один вариант правильного ответа)?
+«Схема планировочной организации земельного участка»
«Архитектурные решения»
«Проект организации строительства»
«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
«Мероприятия по охране окружающей среды»

26. В каком разделе проектной документации объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения приводится описание решений по свето-ограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета воздушных судов (при необходимости) (выберите один вариант правильного ответа)?
«Схема планировочной организации земельного участка»
+«Объёмно-планировочные и архитектурные решения»
«Конструктивные решения»
«Проект организации строительства»
«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
«Технологические решения»

27. Какой из перечисленных документов определяет состав проекта организации строительства (выберите один вариант правильного ответа)?
+ Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» (с изменением 1)
СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ

28. У кого подлежит хранению исполнительная документация до проведения органом государственного строительного надзора проверки законченного строительством объекта капитального строительства? (выберите один вариант правильного ответа)
 Застройщика, Технического заказчика
 Лица, осуществившего разработку проектной документации
 Лица, осуществляющего авторский надзор
 +Лица, осуществляющего государственный строительный надзор
 Лица, осуществляющего строительство

29. Разработка проекта организации строительства входит в обязанности (выберите один вариант правильного продолжения текста):
 Лица, осуществляющего строительство
 Местного органа исполнительной власти
 +Лица, осуществляющего подготовку проектной документации
 Застройщика (технического заказчика)

30. Какие сведения не отражаются в составе Проекта организации строительства (выберите один вариант правильного ответа)?
 Календарный план
 Строительный генеральный план
 Схемы движения транспортных средств на строительной площадке
 +Локальные сметы
 Обоснование принятой продолжительности строительства

31. Какие из перечисленных материалов НЕ содержится в графической части раздела проектной документации «Конструктивные решения» объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения (выберите один вариант правильного ответа)?
+ Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность
 Схемы каркасов и узлов строительных конструкций
 Планы перекрытий, покрытий, кровли
 Схемы расположения ограждающих конструкций и перегородок
 Поэтажные планы зданий и сооружений с указанием размеров и экспликации помещений

32. Какие методы демонтажа (сноса) устанавливает проект организации работ по демонтажу (сносу)? (выберите несколько вариантов правильных ответов)
 Комплексное обрушение
 +Механический
 Поэлементный
 +Поэтапное понижение
 +Термический

33. В какой документации обосновывается потребность строительства в основных строительных машинах, механизмах (выберите один вариант правильного ответа)?
 Проект благоустройства
 Проект организации строительства+
 Проект организации дорожного движения
 Рабочая документация

34. Какие параметры НЕ входят в состав текстовой части Проекта организации строительства, разрабатываемого для объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения? (выберите несколько вариантов правильных ответов)
 Обоснование потребности строительства, реконструкции, капитального ремонта в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях
 Описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи
 +Описание транспортной схемы (схем) доставки материально-технических ресурсов с указанием мест расположения станций и пристаней разгрузки, промежуточных складов и временных подъездных дорог, в том числе временной дороги вдоль линейного объекта
 Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций
 +Указание мест обхода или преодоления специальными средствами естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах

35. На основании каких критериев устанавливается класс сооружения (выберите несколько вариантов правильных ответов)?
 Методологические последствия их повреждений и разрушений
 +Социальные последствия их повреждений и разрушений
 +Экологические последствия их повреждений и разрушений
 +Экономические последствия их повреждений и разрушений
 Теоретических последствий их повреждений и разрушений

36. Какое из определений соответствует термину «Моральный износ здания» (выберите один вариант правильного ответа)?
 +Постепенное (во времени) отклонение основных эксплуатационных показателей от современного уровня технических требований эксплуатации зданий и сооружений
 Ухудшение технических и связанных с ними эксплуатационных показателей здания, вызванное объективными причинами
 Степень эксплуатационной пригодности здания
 Категория технического состояния, отражающая соответствие установленным в проектной документации значениям параметров

37.Какое из определений соответствует термину «Физический износ здания» (выберите один вариант правильного ответа)?
 Степень эксплуатационной пригодности здания
 Постепенное (во времени) отклонение основных эксплуатационных показателей от современного уровня технических требований эксплуатации зданий и сооружений
 Категория технического состояния, отражающая соответствие установленным в проектной документации значениям параметров
 +Ухудшение технических и связанных с ними эксплуатационных показателей здания, вызванное объективными причинами

38.Какое из определений соответствует термину «Кляммер» (выберите один вариант правильного ответа)?
 Гофрированные листовые профили, соединённые между собой по продольным кромкам и закреплённые на опорных конструкциях крыши
 Место пересечения сходящихся скатов покрытия, по которому стекает вода
 +Металлическая деталь в виде узкой полосы для крепления фальцевой кровли из металлических рулонных и листовых материалов к сплошному настилу или обрешетке
 Металлический лист с регулярно расположенными продольными гофрами, образованными в процессе холодной прокатки листа на профилегибочном стане
 Ребро крыши, образованное расходящимися ее скатами

39.Для решения каких из перечисленных задач проводятся инженерные изыскания (выберите несколько вариантов правильных ответов)?
 +Установление функциональных зон и определения планируемого размещения объектов при территориальном планировании
 Определение возможной стоимости строительства объекта
 +Ведение государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности
 +Принятие конструктивных и объемно-планировочных решений

40.Какие из перечисленных инженерных изысканий относятся к основным видам инженерных изысканий (выберите несколько вариантов правильных ответов)?
 +Инженерно-геодезические
 +Инженерно-геологические
 Инженерно-гидрологические
 Инженерно-технические

41.Какие объекты относятся к зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности? (выберите несколько вариантов правильных ответов)
 +Здания и сооружения временного (сезонного) назначения
 Здания и сооружения постоянного назначения
 +Здания и сооружения вспомогательного использования, связанные с осуществлением строительства или реконструкции здания или сооружения
 Здания и сооружения производственного назначения
 +Здания и сооружения вспомогательного использования, расположенные на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства

42.Какого подраздела НЕ существует в составе раздела проектной документации «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения» объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения (выберите один вариант правильного ответа)?
 «Система электроснабжения»
 «Система водоснабжения»
 «Система водоотведения»
 +«Технологические решения»
 «Сети связи»

43.Какое из определений соответствует термину «Пароизоляционный слой» (выберите один вариант правильного ответа)?
 Слой кровельного рулонного материала, укладываемого на сплошной настил для защиты его от увлажнения и повышения водонепроницаемости кровли
 +Слой из рулонных или мастичных материалов, расположенный в ограждающей конструкции для предохранения ее от воздействия водяных паров, содержащихся в воздухе ограждаемого помещения
 Слой, укладываемый на водоизоляционный ковер для защиты его от повреждения корнями растений
 Слой, располагаемый между основным водоизоляционным ковром или теплоизоляцией и защитным слоем

44.На каком этапе жизненного цикла здания следует учитывать нагрузки, возникающие при возведении сооружений, а также при изготовлении, хранении и перевозке строительных конструкций (выберите один вариант правильного ответа)?
 Инженерные изыскания
 +Проектирование
 Строительство
 Эксплуатация
 Снос

45.При одновременном выполнении каких условий экспертиза проектной документации, по решению застройщика, может НЕ проводиться в отношении изменений, внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы в процессе строительства (выберите несколько вариантов правильных ответов)?
 +Изменения не затрагивают несущие строительные конструкции объекта капитального строительства (за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы)
 +Изменения не влекут за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования линейных объектов, не приводят к нарушениям требований технических регламентов и других нормативно-правовых актов
 +Изменения соответствуют заданию застройщика (технического заказчика) на проектирование, а также результатам инженерных изысканий
 +Изменения соответствуют установленной стоимости строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, осуществляемого за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
 Изменения не приводят к увеличению срока реализации проекта строительства (реконструкции) объекта капитального строительства

46.Каким специалистом исполняется должностная обязанность по утверждению подтверждения соответствия вносимых в проектную документацию в процессе строительства изменений, не влекущих за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования линейных объектов (выберите один вариант правильного ответа)?
 +Специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта.
 Специалистом по организации строительства в должности главного инженера проекта
 Специалистом по организации инженерных изысканий в должности главного инженера проекта
 Специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в должности главного архитектора проекта
 Специалистом по организации и проведению экспертизы проектной документации в должности главного эксперта

47.В каком случае в составе проектной документации для объектов непроизводственного назначения разрабатывается раздел "Технологические решения" (выберите один вариант правильного ответа)?
 В случае наличия на объекте непроизводственного назначения производственных помещений
 В случае наличия на объекте непроизводственного назначения производственных помещений, категорируемых по взрывопожарной безопасности
 В случае наличия на объекте непроизводственного назначения технологического оборудования
 +В случае наличия требования о разработке такого раздела в задании на проектирование
 Разрабатывается в всех случаях, за исключением жилых зданий

48.Какие графические материалы должны содержаться в графической части проекта организации строительства (выберите несколько вариантов правильных ответов)?
 +Календарный план строительства
 Проект производства работ
 +Строительный генеральный план подготовительного периода строительства
 График потребности в трудовых ресурсах
 График потребности в строительных материалах, конструкциях, оборудования
 График потребности в строительных материалах, конструкциях, оборудовании

49.Какие сведения содержатся в составе общих указаний, приводимых в составе общих данных по рабочим чертежам основного комплекта марки АР (выберите несколько вариантов правильных ответов)?
 +Класс конструктивной пожарной опасности здания
 +Класс функциональной пожарной опасности здания
 Сведения о мероприятиях по антикоррозионной защите конструкций (при отсутствии основного комплекта рабочих чертежей марки AЗ)
 Сведения о глубине промерзания
 +Расчетный срок службы здания (сооружения)

50. Какие сведения должен содержать Раздел 3 "Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения" (выберите один вариант правильного ответа)?
 Сведения о строительстве новых, реконструкции существующих объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения, обеспечивающих функционирование линейного объекта
 Перечень зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта, с указанием их характеристик
 +Сведения о численности и профессионально-квалификационном составе персонала с распределением по группам производственных процессов, число и оснащенность рабочих мест
 Характеристику трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы отвода и мест расположения на трассе зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование
 Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по территории района строительства


 

Подготовка к прохождению независимой оценки квалификации НОК, ГИП (специалист по организации строительства, 7-й уровень квалификации). Вопросы 51-100


51. Какая документация определяет инженерно-технические решения для обеспечения реконструкции объектов капитального строительства (выберите один вариант правильного ответа)?
 +Проектная документация
 Рабочая документация
 Техническая документация
 Исполнительная документация
 Нормативная документация

52. В каком случае не требуется подготовка проектной документации, если сметная стоимость строительства не подлежит проверке на предмет достоверности ее определения (выберите один вариант правильного ответа)?
 При строительстве, реконструкции сооружения класса КС-3
 В случае, если сметная стоимость строительства не подлежит оценке достоверности сметной стоимости
 +При строительстве, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства
 При капитальном ремонте

53. По решению застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, регионального оператора
В каком случае проектная документация должна включать раздел "Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства" (выберите один вариант правильного ответа)?
 +В случае, если строительство, реконструкция, снос финансируются с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
 В случае, если подготовка проектной документации осуществляется для объектов повышенного уровня ответственности
 В случае, если стоимость строительства превышает 100 млн. рублей
 В случае, если проектная документация подлежит экспертизе проектной документации
 В любом случае

54. При каком условии между участниками строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса может осуществляться электронное взаимодействие в виде обмена электронными документами (выберите один вариант правильного ответа)?
 При подготовке проектной и рабочей документации в форме информационной модели
 При строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и сносе, финансирование которого производится с привлечением средств федерального бюджета
 При наличии у участников строительства соответствующего оборудования и программного обеспечения
 По требованию застройщика (технического заказчика)
 +При наличии соглашений между участниками строительства

55. Лицом, осуществляющим строительство, может быть (выберите несколько вариантов правильных ответов):
 +Застройщик
 +Индивидуальный предприниматель, заключивший договоры строительного подряда
 +Юридическое лицо, заключившее договор строительного подряда
 Самозанятое лицо, заключившее договор строительного подряда
 Любое физическое лицо, заключившее договор строительного подряда

56. Какие действия осуществляет подрядная организация перед началом выполнения работ на объекте? (выберите несколько вариантов правильных ответов)
 +Заключает договоры со сторонними строительными лабораториями на выполнение видов испытаний, которые не могут быть выполнены в собственных строительных лабораториях
 +Обеспечивает инженерную подготовку территории строительной площадки
 +Получает от застройщика (технического заказчика) копию разрешения на строительство
 +Получает от застройщика (технического заказчика) утвержденную проектную и рабочую документацию
 Принимает площадку для строительства в соответствии с декларацией
 Разрабатывает проект организации строительства
 Утверждает состав подрядных организаций

57. При каком условии застройщик вправе осуществлять строительство самостоятельно не являясь членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство (выберите один вариант правильного ответа)?
+При условии, что для объекта строительства не требуется выдача разрешения на строительство+
 При условии, что проектная документация на строительства не подлежит экспертизе
 При условии, если стоимость строительства не превышает десяти миллионов рублей
 При любых условиях

58. Кем из участников строительства обеспечивается выполнение разного рода требований административного характера, установленных местным органом самоуправления, при наличии договора строительного подряда на весь срок строительства (выберите один вариант правильного ответа)?
+ Лицом, осуществляющим строительство
 Техническим заказчиком
 Любыми юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями по договору с застройщиком
 Застройщиком

59. Кем выдается решение о признании жилого дома аварийным и подлежащим сносу в случае необходимости сноса жилого дома (выберите один вариант правильного ответа)?
Органом местного самоуправления
Инженерно-изыскательской организацией
+ Собственником здания
 Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору

60. Кем направляется в уполномоченный орган государственного строительного надзора (в случае, если государственный строительный надзор предусматривается) извещение о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства (выберите один вариант правильного ответа)?
 Лицом, осуществляющим строительство
+ Застройщиком (техническим заказчиком)
 Организацией, проводившей экспертизу проектной документации
 Местным органом исполнительной власти

61. За какое минимальное количество рабочих дней до начала строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, в орган государственного строительного надзора (в случае, если его проведение предусмотрено) направляется извещение о начале работ (выберите один вариант правильного ответа)?
 Не позднее чем за 5 рабочих дней
+Не позднее чем за 7 рабочих дней
 Не позднее чем за 10 рабочих дней
 Не позднее чем за 14 рабочих дней

62. Какой из нижеприведённых документов должен прилагаться к извещению о начале строительства, реконструкции нелинейного объекта капитального строительства (выберите один вариант правильного ответа)?
 Результаты инженерных изысканий
 Копия договора строительного подряда с генеральным подрядчиком
 +Копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий +
 Кадастровый план земельного участка

63. Какая обязанность согласно Градостроительному кодексу не относится к должностным обязанностям специалистов по организации строительства (выберите один вариант правильного ответа)?
 Организация входного контроля проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства
+ Обеспечение условий для осуществления технического надзора и авторского надзора+
 Оперативное планирование, координация, организация и проведение строительного контроля в процессе строительства
 Приемка законченных видов и отдельных этапов работ, с правом подписи соответствующих документов

64. Какие минимальные квалификационные требования предъявляются саморегулируемыми организациями к стажу работы по специальности индивидуальных предпринимателей, а также руководителей юридического лица, самостоятельно организующих строительство (выберите один вариант правильного ответа)?
 Не менее чем три года
 +Не менее чем пять лет
 Не менее чем семь лет
 Не менее чем десять лет

65. Какое минимальное количество специалистов, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, должны быть в наличии у индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, осуществляющих строительство объектов капитального строительства, в целях членства в саморегулируемой организации (выберите один вариант правильного ответа)?
+ Не менее чем два специалиста по месту основной работы
 Не менее, чем три специалиста по месту основной работы
 Не менее, чем четыре специалиста по месту основной работы
 Не менее, чем пять специалистов по месту основной работы

66.В каком чертеже рабочей документации содержатся сведения об объёмах земляных работ (выберите один вариант правильного ответа)?
 План благоустройства территории
 План организации рельефа
 +План земляных масс+
 План котлована

67. Кем принимается решение о возможности использования скважин для устройства свай, если при устройстве буронабивных свай в процессе бурения нельзя преодолеть препятствия, встретившиеся в процессе бурения (выберите один вариант правильного ответа)?
 Организацией, осуществляющей авторский надзор
+ Организацией, проектировавшей фундамент
 Лицом, осуществляющим строительство
 Организацией, выполняющей работы устройству буронабивных свай
 Заказчиком (застройщиком)

68. На какие виды, в зависимости от интенсивности воздействия на бетонные и железобетонные конструкции, подразделяются внешние агрессивные среды и воздействия (выберите несколько вариантов правильных ответов)?
+ Слабоагрессивные
 Интенсивноагрессивные
+ Среднеагрессивные
+ Сильноагрессивные

69. Какие из перечисленных соединений относятся к специальным монтажным соединениям (выберите несколько вариантов правильных ответов)?
+ Пристрелка высокопрочными дюбелями
+ Постановка самонарезающих и самосверлящих винтов
 Соединение на болтах с контролируемым натяжением
+ Электрозаклепки+

70. Какому определению соответствует термин «аварийное состояние» (выберите один вариант правильного ответа)?
 Категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности
 +Категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения и (или) характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости объекта +
 Категория технического состояния, при которой некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта
 Категория технического состояния, при котором количественные и качественные значения параметров всех критериев оценки технического состояния строительных конструкций зда-ний и сооружений, включая состояние грунтов основания, не соответствуют установленным в проектной документации

71. В чьи функции входит обеспечение сохранности объектов культурного наследия при строительстве объекта (выберите один вариант правильного ответа)?
 +Лица, осуществляющего строительство+
 Застройщика (Технического заказчика)
 Лица, осуществляющего подготовку проектной документации
 Органов местного самоуправления

72. Какие действия должен предпринять застройщик (технический заказчик) в случае обнаружения в ходе проведения строительных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия (выберите один вариант правильного ответа)?
 Продолжать выполнение работ, известив местный орган исполнительной власти
 +Приостановить работы и направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление+
 Продолжать выполнение работ, известив органы государственного надзора
 Прекратить работы, вывести с территории работ строительную технику и работников, вы-ставить охрану

73. Каким способом лицо, осуществляющее строительство уведомляет орган государственного надзора об устранении нарушений при строительстве (выберите один вариант правильного ответа)?
 Письменным уведомлением
 Оповещением по телефону (телефонограммой)
 +Извещением об устранении нарушений+
 Письмом по электронной почте

74. Укажите наименование документации по которой осуществляется авторский надзор за строительством (выберите один вариант правильного ответа):
 Обоснование инвестиций
 Эскизный проект
 Архитектурно-градостроительное обоснование
 +Рабочая документация+
 Проект застройки

75. Каким нормативно правовым актом введён в действие Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (выберите один вариант правильного ответа)?
 Указом Президента РФ
 Постановлением Правительства РФ
 +Федеральном Законом+
 Решением комиссии Таможенного союза

76. В соответствии с какими принципами осуществляется техническое регулирование? (выберите несколько вариантов правильных ответов)
 +Допустимость одновременного возложения одних и тех же полномочий на два и более органа государственного контроля (надзора)+
 Единство применения требований технических регламентов независимо от видов или особенностей сделок
 Недопустимость ограничения конкуренции при осуществлении аккредитации и сертификации
 +Недопустимость бюджетного финансирования государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов+
 +Зависимость органов по аккредитации, органов по сертификации от изготовителей, продавцов, исполнителей и приобретателей, в том числе потребителей

77. В каких случаях требования, установленные техническими регламентами, являются обязательными (выберите один вариант правильного ответа)?
 Ни в каких случаях
 +Во всех случаях+
 В случае, если иные требования установлены в документах по стандартизации
 В случае, если иные требования установлены в проектной документации

78. Кем утверждается перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» (выберите один вариант правильного ответа)?
 Застройщиком (техническим заказчиком)
 Минстроем РФ
 +Правительством РФ +
 Лицом, осуществляющим подготовку проектной документации

79. Какие работы относятся к специальным строительным (выберите один вариант правильного ответа)?
 +Устройство инженерных сетей+
 Монтаж металлических и железобетонных конструкций
 Гидроизоляционные работы
 Земляные работы
 Кровельные работы

80. Какие работы не относятся к общестроительным работам (выберите один вариант правильного ответа)?
 Монтаж металлических и железобетонных конструкций
 +Устройство инженерных сетей+
 Гидроизоляционные работы
 Земляные работы
 Кровельные работы

81. Какой из перечисленных документов НЕ относится к документам по стандартизации (выберите один вариант правильного ответа)?
 Общероссийские классификаторы
 Стандарты организаций
 +Строительные нормы и правила+
 Технические условия
 Своды правил

82. В каком случае национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, не являются обязательными для применения (выберите один вариант правильного ответа)?
Являются обязательными во всех случаях
 В случае, если в проектной документации приведено указание о применении иных доку-ментов по стандартизации
 +В случае осуществления проектирования и строительства в соответствии со специальными техническими условиям+
 В случае наличия положительного заключения по результатам экспертизы проектной до-кументации

83. На каком основании осуществляется снос объекта капитального строительства? (выберите несколько вариантов правильных ответов):
 На основании решения арендатора
 +На основании решения застройщика+
 +На основании решения о комплексном развитии территории+
 +На основании решения собственника объекта капитального строительства+

84. Какие мероприятия должны быть выполнены перед началом работ по сносу зданий (выберите один вариант правильного ответа)?
 Оповещение органов исполнительной власти субъекта федерации
 +Обследование общего технического состояния +
 Демонтаж элементов благоустройства
 Расторжение договоров с арендаторами

85. Какие конструкции демонтируются в последнюю очередь при сносе и демонтаже производственных каркасных зданий (выберите один вариант правильного ответа)?
 Конструкции стенового ограждения
 Конструкции покрытия
 +Конструкции связевых блоков+
 Конструкции подкрановых балок

86.Какие материалы в графической форме должны содержаться в проекте организации работ по сносу объекта (выберите один вариант правильного ответа)?
Схема планировочной организации земельного участка
 Расчётная схема несущих строительных конструкций применительно к конструктивной системе объекта капитального строительства
 +Чертежи защитных устройств сетей инженерно-технического обеспечения+
 Схема расположения ограждающих конструкций и перегородок
 План и сечения фундаментов

87. Составление каких документов предусматривается по результатам обследования здания при подготовке к сносу (выберите один вариант правильного ответа)?
 Локальных смет
 +Паспортов отходов+
 Приказов генерального подрядчика о начале сноса, назначении ответственных по участкам работ
 Схем движения машин и механизмов по территории сноса

88. Какие работы при сносе производственного здания выполняются в первую очередь (выберите один вариант правильного ответа)?
 Демонтаж технологического оборудования
 Демонтаж мостовых и подвесных кранов
 Устройство временных лесов и подмостей
 +Отключение и демонтаж наружных коммуникаций+

89. В какой последовательности следует выполнять демонтаж объекта (выберите один вариант правильного ответа)?
 В последовательности, определяемой специалистом по организации строительства
 В последовательности, установленной в договоре подряда по демонтажу
 +В последовательности, обратной возведению+
 В любой последовательности, обеспечивающей безопасность выполнения работ

90. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта… (выберите один правильный вариант продолжения текста)
 Акт направляется этой стороне почтовым отправлением с уведомлением о вручении
 +В акте делается отметка об отказе и акт подписывается другой стороной+
 В акте делается отметка об отказе и акт подписывается представителем местного органа самоуправления
 В акте делается отметка об отказе и акт подписывается представителем органа государственного строительного надзора

91. Какой установлен срок исковой давности требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством работы, выполненной по договору подряда в отношении зданий и сооружений (выберите один вариант правильного ответа)?
 1 год+
 2 года
 3 года
 5 лет

92. В каких случаях подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу? (выберите несколько вариантов правильного ответа)
 +При обнаружении возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы+
 При отсутствии в договоре подряда обязанности по страхованию возникновении риска случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства
 +При обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи+
 +При обнаружении не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок+

93. При каком условии подрядчик может потребовать оплаты выполненной работы, если результат оказался с недостатками, не пригодными для использования, по причине некачественных материалов, предоставленных заказчиком (выберите один вариант правильного ответа)?
Может при любых условиях
 Не может при любых условиях
 Может при условии предоставления гарантийных обязательств об устранении недостатков
 +Может, если докажет, что недостатки материалов не могли быть обнаружены при надлежащей приемке подрядчиком этих материалов +

94. Кто несет расходы на экспертизу для решения спора между заказчиком и подрядчиком о недостатках выполненной работы, если экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком договора подряда и экспертиза назначена по согласованию сторон (выберите один вариант правильного ответа)?
 Сторона, являющаяся ответчиком
 +Обе стороны поровну+
 Сторона, являющаяся истцом
 Заказчик

95. В каких случаях подрядчик НЕ несёт ответственность за допущенные им без согласия заказчика мелкие отступления от технической документации (выберите один вариант правильного ответа)?
 Несет во всех случаях
 Не несет в любых случаях
 +Не несет, если докажет, что мелкие отступления не повлияли на качество объекта строительства+
 Не несет, если заказчик своевременно не указал на них, а они выявились при сдаче объекта

96. Риски последствий гибели или повреждения предварительно принятых застройщиком или техническим заказчиком результатов работ (отдельного этапа работ), которые произошли не по вине подрядчика, несёт… (выберите один правильный вариант продолжения текста)
 Лицо, подготовившее проектную и рабочую документацию
 Все уполномоченные лица, подписавших акт приемки результатов работ
 +Заказчик+
 Охранное предприятие

97. В каком случае заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за вы-полнением работ отступления от условий договора подряда, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, теряет в дальнейшем право ссылаться на обнаруженные им недостатки (выберите один вариант правильного ответа)?
 +В случае если заказчик немедленно не заявил об этом подрядчику+
 В случае если обнаруженные отступления носят малозначительный характер
 Если отступления возникли из-за некачественных материалов, поставленных заказчиком
 Если отступления возникли из-за недостатков техдокументации, утвержденной заказчиком

98. Какие действия должен совершить подрядчик при обнаружении неучтенных в технической документации дополнительных работ во время производства строительно-монтажных работ, приводящих к увеличению сметной стоимости строительства? (выберите один вариант правильного ответа)
 Дать предложения заказчику по сметной стоимости дополнительных работ, не прерывая производство работ
 Сообщить всем участникам строительства и приостановить соответствующие работы до утверждения стоимости дополнительных работ
+ Сообщить заказчику и при неполучении ответа в течение срока, предусмотренного договором подряда, приостановить соответствующие работы с отнесением убытков от простоя за счет заказчика+
 Сообщить заказчику, не прерывая производство работ

99. На кого законодательством возложена ответственность за ненадлежащее качество материалов и оборудования при выполнении работы иждивением подрядчика (выберите один вариант правильного ответа)?
 На поставщика
 +На подрядчика+
 На заказчика и подрядчика на солидарной основе
 На завод – изготовитель

100. На кого возложена ответственность за обеспечение строительства материалами и оборудованием (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 На подрядчика в любых случаях
 На заказчика в любых случаях
 На заказчика, если иное не предусмотрено условиями договора подряда
 +На подрядчика, если иное не предусмотрено условиями договора подряда+







Подготовка к прохождению независимой оценки квалификации НОК, ГИП (специалист по организации строительства, 7-й уровень квалификации). Вопросы 101-150


101. В каком случае подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязанностей других лиц (субподрядчиков) (выберите один вариант правильного ответа)?
 Вправе в любом случае
 Не вправе в любом случае
+ Вправе в случае, если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить работу собственными силами+
 В случае дополнительного согласования с заказчиком

102. Кем из участников строительства заключаются договоры со сторонними строительными лабораториями на выполнение видов испытаний, которые не могут быть выполнены в собственных строительных лабораториях (выберите один вариант правильного ответа)?
 Заказчиком (техническим заказчиком)
 Лицом, осуществляющее строительство+
 Лицом, осуществляющим строительный контроль
 Поставщиками строительных материалов и изделий

103. Кем обеспечивается организация выполнения работ по договорам строительного подряда, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором (выберите один вариант правильного ответа)?
 Специализированными управленческими (инжиниринговыми) организациями по договору с генеральной подрядной организацией
 Руководителями генеральных подрядных и субподрядных организаций, осуществляющих строительство
 Специалистами по организации строительства (главными инженерами проектов)+
 Работниками генерального подрядчика в должности старшего производителями работ (начальника участка)

104. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы не меняют характера предусмотренных в договоре строительного подряда работ, а максимальное увеличение стоимости, указанной в смете общей стоимости строительства, составляет не более (выберите один вариант правильного продолжения текста):
 Трёх процентов
 Пяти процентов
 Десяти процентов+
 Двенадцати процентов

105. В каких случаях генеральный подрядчик не несёт ответственность перед заказчиком за неисполнение субподрядчиками обязательств (выберите один вариант правильного ответа)?
 Несёт ответственность в любом случае
 Не несёт ответственность в любом случае
 В случае приостановки работ по решению заказчика
 В случае заключения договора субподрядчиком непосредственно с заказчиком+

106. Лицо, осуществляющее строительство несёт ответственность (выберите несколько вариантов правильных ответов):
 За качество выполненных работ+
 За соответствие выполненных работ требованиям информационной модели (в случае, если формирование и ведение информационной модели являются обязательными)+
 За своевременное внесение изменений, связанных с производством строительных работ, в рабочую документацию
 За организацию авторского надзора (в составе строительного контроля)

107. При каком условии заказчик вправе заключать договоры на выполнение отдельных работ с другими лицами, кроме генерального подрядчика (выберите один вариант правильного ответа)?
 Не вправе при любых условиях
 Вправе с согласия генерального подрядчика+
 Вправе, если генеральный подрядчик не имеет ресурсов для выполнения таких отдельных видов работ
 Вправе при любых условиях

108. Какой максимальный размер обязательств по договору строительного подряда, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором установлен законодательством для индивидуального предпринимателя или юридического лица, не являющихся членами саморегулируемых организаций (выберите один вариант правильного ответа)?
 Не превышает одного миллиона рублей
 Не превышает трех миллионов рублей
 Не превышает пяти миллионов рублей
 Не превышает десяти миллионов рублей+

109. Каким методом определяется начальная цена контракта, заключаемого с единственным подрядчиком на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства (выберите один вариант правильного ответа)?
 Проектно-сметным методом+
 Методом сопоставимых рыночных цен
 Затратным методом
 Нормативным методом
 Тарифным методом

110. Каким правовым документом оформляются взаимоотношения заказчика и подрядчика на выполнение строительных работ (выберите один вариант правильного ответа)?
 Положением о взаимоотношениях генеральных подрядчиков с субподрядными организациями
 Договором строительного подряда+
 Положением о заказчике-застройщике, дирекции строящегося предприятия
 Особыми условиями к взаимному соглашению сторон

111. При каком условии подрядчик вправе требовать у заказчика пересмотра сметы? (выберите один вариант правильного ответа)
 Если по зависящим от всех участников строительства причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на десять процентов
 Если по не зависящим от подрядчика причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на десять процентов +
 Если по НЕ зависящим от подрядчика причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на пятнадцать процентов
 Если по НЕ зависящим от подрядчика причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на пять процентов
 Если стоимость работ превысила смету не менее чем на десять процентов

112. Какие работы обязан выполнить подрядчик при отсутствии каких-либо указаний в договоре строительного подряда (выберите один вариант правильного ответа)?
 Все работы, определённые дополнительными соглашениями к договору
 Работы, установленные документами в области стандартизации по видам работ
 Все работы, указанные в технической документации и в смете +
 Работы, перечень которых устанавливается по письменному указанию заказчика

113. Технический заказчик уполномочен застройщиком и от имени застройщика заключать договоры (выберите несколько вариантов правильных ответов):
 О выполнении инженерных изысканий+
 О подготовке проектной документации+
 О строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства+
 О подготовке технико-экономического обоснования инвестиций
 Об эксплуатации

114. В каком документе определяются начальный и конечный сроки выполнения работы (выберите один вариант правильного ответа)?
 В договоре подряда+
 В проекте производства работ
 В нормативно-правовом акте органа власти субъекта Российской Федерации
 В проекте организации строительства

115. Кем разрабатывается проект организации строительства (выберите один вариант правильного ответа)?
 Застройщиком
 Лицом, осуществляющим подготовку проектной документации+
 Лицом, осуществляющим строительство
 Лицом, осуществляющим государственный строительный надзор

116. В каких случаях проект производства работ должен разрабатываться в полном объеме в соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства» (выберите несколько вариантов правильных ответов)?
 При любом виде строительной деятельности на городской территории+
 При любом строительстве на территории действующего предприятия+
 При строительстве автомобильных дорог и транспортных объектов
 При строительстве в сложных природных и геологических условиях, а также при строительстве уникальных, особо опасных и технически сложных объектов+

117. В составе документации, поступившей на строительную площадку, в составе проекта производства работ представлен строительный генеральный план. К какому виду относится представленная документация (выберите один вариант правильного ответа)?
 Производственная
 Приемосдаточная
 Организационно-технологическая+
 Исполнительная

118. Каким документом определяется потребность строительной площадки в энергоресурсах, потребность и привязка городков строителей и мобильных (инвентарных) зданий (выберите один вариант правильного ответа)?
 Проект производства работ в полном объеме+
 Проект организации строительства
 Проект организации движения машин и механизмов на территории строительства
 Проект видеонаблюдения на территории строительства

119. К какому виду документации относится проект производства работ (выберите один вариант правильного ответа)?
 Разрешительная документация
 Рабочая документация
 Исполнительная документация
 Организационно-технологическая документация+

120. В каком документе определены места установки стационарных кранов и пути перемещения кранов большой грузоподъемности (выберите один вариант правильного ответа)?
 Градостроительный план земельного участка
 Ситуационный план
 Строительный генеральный план+
 Календарный план

121. Типовой состав технологической карты содержит следующие разделы (выберите несколько вариантов правильного ответа):
 Область применения+
 Организация и технология выполнения работ+
 Требования к качеству работ+
 Трудозатраты на выполнение работ на одной захватке
 Стоимость строительных работ на единицу измерения

122. Перечень операций или процессов, которые подлежат проверке по показателям качества регламентируется (выберите один вариант правильного продолжения текста):
 Рабочей документацией
 Журналами работ
 Исполнительной документацией
 Технологическими картами+

123. На каком чертеже указывается расположение временной строительной инфраструктуры (выберите один вариант правильного ответа)?
 Схема планировочной организации земельного участка
 План организации рельефа
 Строительный генеральный план+
 Кадастровый план земельного участка
 План земляных масс

124.Кем осуществляется разработка проекта производства работ (выберите один вариант правильного ответа)?
 Лицом, осуществляющем строительство+
 Застройщик (технический заказчик)
 Организатором подрядных торгов
 Лицом, осуществляющем подготовку проектной документации

125.Какие элементы в текстовой части содержит проект организации строительства, разрабатываемый для линейного объекта? (выберите несколько вариантов правильных ответов)
 Мероприятия по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления
 Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей оптимальную последовательность сооружения линейного объекта+
 Описание транспортной схемы (схем) доставки материально-технических ресурсов с указанием мест расположения станций и пристаней разгрузки, промежуточных складов и временных подъездных дорог, в том числе временной дороги вдоль линейного объекта+
 Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы+
 Характеристику пожарной опасности технологических процессов, используемых на линейном объекте

126.Какое требование обязано выполнить лицо, осуществляющее строительство, для прогнозируемой сдачи выполненных объемов работ (выберите один вариант правильного ответа)?
 Создать условия для учёта и архивного хранения исполнительной документации
 Обеспечить стабильное насыщение фронта работ трудовыми ресурсами+
 Своевременно производить оплату выполненных работ субподрядным организациям
 Обеспечить доступ на территорию строительства представителям авторского надзора и государственного строительного надзора

127.На кого возложена ответственность за сохранность отдельных помещений в существующих зданиях и сооружениях, которые приспособлены к использованию для нужд строительства (выберите один вариант правильного ответа)?
 На застройщика (технического заказчика)
 На лицо, осуществляющее строительство+
 На организацию, обеспечивающую охрану объекта по договору с местным органом исполнительной власти
 На управление (отдел) внутренних дел по соответствующему муниципальному образованию

128.В каком случае проект производства работ, разработанный на выполнение работ на территории действующего предприятия, должен быть согласован с эксплуатирующей его организацией (выберите один вариант правильного ответа)?
 В случае совместного решения застройщика (технического заказчика) и лица, осуществляющего строительство
 В случае наличия указания в проекте организации строительства
 Должен быть согласован в любом случае+
 Согласование эксплуатирующей организации не требуется в любом случае

129.В каких случаях в проекте производства работ допускаются отступления от решений проектной документации (выберите один вариант правильного ответа)?
 Не допускаются в любом случае
 Допускаются при условии согласования с проектной организацией, подготовившей проект организации строительства
 Допускаются при условии согласования с организациями, утвердившими проект организации строительства+
 Допускаются в случае выявления недостатков в проекте организации строительства

130.Кем из перечисленных ниже участников строительства утверждается проект производства работ (ППР) на строительство здания или сооружения в целом (выберите один вариант правильного ответа)?
 Руководителем и ответственным специалистом по организации строительства застройщика (технического заказчика)
 Руководителем и ответственным специалистом по организации строительства лица, осуществляющего строительство+
 Руководителями подрядных организаций, выполняющих отдельные виды подрядных работ.
 Сотрудником лица, осуществляющего строительство, уполномоченным на утверждение ППР приказом руководителя.

131.Какие ресурсные графики включает Проект производства работ, разрабатываемый в полном объеме? (выберите несколько вариантов правильных ответов)
 График движения основных строительных машин по объекту+
 График движения трудовых ресурсов по объекту+
 График освоения капитальных вложений
 График поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования+
 График потребности в энергоресурсах

132.В чьи полномочия входит принятие решение о выполнении проекта производства работ в неполном объёме (выберите один вариант правильного ответа)?
 Лица, осуществляющего строительство+
 Застройщика (технического заказчика)
 Лица, разработавшего проект организации строительство
 Органа государственного строительного надзора

133.Какая документация относится к организационно-технологической (выберите один вариант правильного ответа)?
 Проект организации дорожного движения
 Проект организации работ+
 Проект планировки территории
 Рабочая документация

134.Какие элементы должна включать в себя текстовая часть проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства? (выберите несколько вариантов правильных ответов)
 Описание всех возможных способов сноса (демонтажа) объекта капитального строительства
 Перечень мероприятий по обеспечению защиты сносимого объекта капитального строи-тельства от проникновения посторонних лиц и животных в опасную зону и внутрь объекта, а также защиты зеленых насаждений+
 Расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон в зависимости от принятого способа сноса+
 Сведения о результатах и материалах обследования объекта капитального строительства, подлежащего сносу+
 Сведения об акте, подтверждающем подключение объекта капитального строительства, подлежащего сносу, к сетям инженерно-технического обеспечения

135.Кем из перечисленных участников строительства разрабатывается проект производства работ (как в полном, так и в неполном объеме) на строительство здания или сооружения в целом (выберите один вариант правильного ответа)?
 Застройщиком
 Лицом, осуществляющим подготовку проектной документации
 Лицом, осуществляющим строительство+
 Техническим заказчиком

136.В каком объёме должен выполняться проект производства работ на территории действующего производственного предприятия (выберите один вариант правильного ответа
 В расширенном объёме
 В полном объеме+
 В неполном объеме
 В сокращённом объёме

137.Кем из участников строительства осуществляется организация работ по внесению изменений и корректировок проектной документации, необходимость которых возникла в процессе строительства (выберите один вариант правильного ответа)?
 Застройщиком (техническим заказчиком)+
 Лицом, осуществлявшим подготовку проектной документации
 Лицом, осуществляющим авторский надзор
 Лицом, осуществляющим строительство

138.Проект производства работ - один из основных организационно-технологических доку-ментов, описывающих применяемые обоснованные организационно-технологические решения для… (выберите один правильный вариант продолжения текста)
Ответ
 Обеспечения оптимальной технологичности производства и безопасности соответствующих видов работ, а также экономической эффективности капитальных вложений+
 Технико-экономического обоснования инвестиционного проекта
 Оптимального распределения капитальных вложений по этапам и периодам строительства
 Планирования производственной деятельности строительной организации

139.В каком документе для нелинейных объектов указываются схемы движения транспортных средств на строительной площадке (выберите один вариант правильного ответа)?
 В организационно-технологических схемах
 В проекте организации рельефа
 В проекте организации строительства +
 В проекте благоустройства территории

140.В каких случаях лицо, осуществляющее строительство, должно обеспечивать уборку территории прилегающей к строительной площадке зоны (выберите один вариант правильного ответа)?
 При наличии соответствующего распорядительного документа местного органа само-управления
 В случае производства работ на территории действующего предприятия
 В любом случае+
 При наличии такой обязанности в договоре строительного подряда

141.Какой документ должны оформить руководитель организации, выполняющей работы, и руководитель хозяйствующего субъекта, эксплуатирующего объект, при производстве строительных работ на территории действующих предприятий (выберите один вариант правильного ответа)?
 Наряд-допуск
 Договор о взаимодействии
 Акт-допуск+
 Протокол-допуск

142.Какое определение соответствует термину «сетевой график» (выберите один вариант правильного ответа)?
 Сетевая модель с детерминированными временными параметрами+
 Инструмент моделирования строительного производства, базирующийся на математической теории графов, с возможностью расчета временных параметров установленными методиками
 Основной элемент системы годового (текущего) планирования в строительной организации, содержащий план работ по объектам программы и адаптированный для оптимизации установленными методиками
 График производства работ с осуществленной привязкой к действующему производственному календарю

143.В соответствии с какой утверждённой документацией должен осуществляться монтаж стальных конструкций (выберите один вариант правильного ответа)?
 Проектная документация
 Проект производства работ +
 Рабочая документацией
 Монтажная документация

144.В чьи функции входит обеспечение охраны строительной площадки (выберите один вариант правильного ответа)?
 Застройщика (Технического заказчика)
 Лица, осуществляющего строительства+
 Органов местного самоуправления
 Органов внутренних дел

145.В чьи функции входит выполнение требований местной администрации, действующей в пределах ее компетенции, по поддержанию порядка на прилегающей к строительной площадке территории (выберите один вариант правильного ответа)?
 Застройщика (Технического заказчика)
 Инвестора
 Генерального проектировщика
 Лица, осуществляющего строительство +

146.В какой документации устанавливается перечень применяемых грузозахватных приспо-соблений и графические изображения (схемы) строповки грузов с указанием способов обвяз-ки, перемещение которых производится подъёмными сооружениями с использованием грузозахватных приспособлений (выберите один вариант правильного ответа)?
 В проекте производства работ+
 В рабочей документации
 В исполнительная документации
 В инструкции по эксплуатации подъёмного сооружения

147.Какая отдельная организационно-технологическая документация должна быть составлена при наличии на приобъектном полигоне арматурно-сварочного участка для изготовления арматурных изделий (выберите один вариант правильного ответа)?
 Проект производства арматурных работ
 Проект производства сварочных работ+
 Схема укрупнённой сборки арматурных каркасов
 Схема строповки негабаритных изделий
 Технологическая карта на производство арматурных работ

148.Какое ответственное лицо при подготовке к ведению строительно-монтажных работ на территории действующих производственных объектов назначается администрацией предприятия-застройщика и лицом, осуществляющим строительство? (выберите один вариант правильного ответа)
 Ответственное лицо за хранение информации в информационной модели
 Ответственное лицо за оперативное руководство работами +
 Ответственное лицо за пожарной безопасностью
 Ответственное лицо за безопасное производство работ по перемещению грузов грузоподъёмными механизмами

149.В составе какого документа разрабатываются технологические карты (выберите один вариант правильного ответа)?
 В проекте производства работ+
 В проекте организации работ
 В проекте организации строительства
 В рабочей документации

150.На основе какой документации лицу, осуществляющему строительство, следует подготовить схемы расположения разбиваемых в натуре осей зданий и сооружений, знаков закрепления этих осей и монтажных ориентиров (выберите один вариант правильного ответа)?
 На основе проекта производства работ
 На основе топографического плана земельного участка
 На основе рабочей документации +
 На основе проектной документации









Подготовка к прохождению независимой оценки квалификации НОК, ГИП (специалист по организации строительства, 7-й уровень квалификации). Вопросы 151-200


Вопрос (151 из 485)
 Кем из перечисленных участников строительства обеспечивается вынос на площадку геодезической разбивочной основы (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Застройщиком (техническим заказчиком)+
 Лицом, выполнившим инженерные изыскания
 Лицом, осуществляющим строительство
 Лицом, выполнившим инженерно-геодезические изыскания

Вопрос (152 из 485)
Кем перед началом выполнения работ на объекте обеспечивается инженерная подготовка территории строительной площадки (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Застройщиком (техническим заказчиком)
 Любыми юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями по договору с местным органом исполнительной власти
 Любыми юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на соответствующий вид работ по инженерной подготовке территории.
 Лицом, осуществляющим строительство+

Вопрос (153 из 485)
Какие сведения допускается НЕ размещать на информационном щите при въезде на строительную площадку при строительстве объекта капитального строительства непроизводственного назначения (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Наименование объекта
 Кадастровый номер земельного участка+
 Наименование застройщика (технического заказчика)
 Наименование и контактные данные саморегулируемой организации лица, осуществляющего строительство

Вопрос (154 из 485)
До начала каких работ должны быть выполнены внутриплощадочные подготовительные работы (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Строительно-монтажных работ+
 Работ по рекультивации территории
 Работ по инженерно-геодезическим изысканиям
 Работ по ограждению территории

Вопрос (155 из 485)
С какими организациями необходимо производить застройщику окончательное согласование мероприятий по изменению движения транспорта перед началом работ на строительной площадке? (выберите один вариант правильного ответа)
Ответ
 С Организациями, на балансе которых находятся транспортные средства, осуществляющие грузопассажирские перевозки
 С управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГИБДД) и учреждениями транспорта и связи органа местного самоуправления+
 С управлением Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)
 С учреждениями общественного транспорта и связи органа исполнительной власти

Вопрос (156 из 485)
В каком документе содержится схема размещения бытовых помещений строителей и мобильных (инвентарных) зданий с экспликацией (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Градостроительный план земельного участка
 Проект производства работ+
 Схема планировочной организации земельного участка
 Схема организации дорожного движения на строительной площадке

Вопрос (157 из 485)
Каким образом оформляется ввод в эксплуатацию временных зданий и сооружений лицом, осуществляющим строительство в соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства» (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
Постановлением
 Актом или записью в журнале работ+
 Положением
 Приказом
 Распоряжением

Вопрос (158 из 485)
Кем обеспечивается формирование временной инженерной и бытовой инфраструктуры строительной площадки (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Застройщиком (техническим заказчиком)
 Лицом, осуществляющим строительство+
 Любым лицом по договору с застройщиком (техническим заказчиком)
 Субподрядными организациями в границах своей зоны ответственности

Вопрос (159 из 485)
На кого возлагается ответственность за сохранность временных зданий и сооружений на площадке строительства (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 На лицо, осуществляющее строительство+
 На застройщика (технического заказчика)
 На органы внутренних дел (вневедомственную охрану)
 На субподрядные организации, осуществляющих эксплуатацию, указанных помещений

Вопрос (160 из 485)
В какой документации для линейных объектов определяется размещение на строительной площадке временной строительной инфраструктуры (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Проектом организации строительства+
 Проектом производства работ
 Проект полосы отвода
 Раздел "Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения"

Вопрос (161 из 485)
В каком случае лицо, осуществляющее строительство, должно оборудовать строительную площадку пунктами очистки или мойки колес транспортных средств на выездах (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 В любом случае
 В случае наличия указания в проекте организации строительства
 В случае, если строительная площадка выходит на городскую территорию+
 В случае наличия распорядительного документа местного органа исполнительной власти

Вопрос (162 из 485)
Какие территории и участки строительной площадки должно оградить лицо, осуществляющее строительство, до начала любых работ? (выберите несколько вариантов правильного ответа)
Ответ
 Выделенная территория строительной площадки+
 Выделенные отдельные территории для размещения бытовых городков строителей+
 Прилегающая территория на расстоянии 5 метров от периметра территории строительной площадки
 Участки с материальными ценностями строительной организации (при необходимости)+
 Участки с опасными и вредными производственными факторами+

Вопрос (163 из 485)
Какая информация должна содержаться на информационных стендах при въезде на строительную площадку? (выберите несколько вариантов правильного ответа)
Ответ
 Наименование объекта, сроков начала и окончания работ, схемы объекта+
 Наименование представителя органа государственного строительного контроля или местного самоуправления, курирующего проектирование и строительство
 Наименования застройщика (технического заказчика)+
 Наименования и контактных данных саморегулируемой организации лица, отвечающего за ведение авторского надзора

Вопрос (164 из 485)
Какие работы должны предусматриваться в составе внутриплощадочных подготовительных работ (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Организация связи для оперативно-диспетчерского управления производством работ+
 Забивка свай, устройство фундамента
 Инженерно-геодезические изыскания
 Устройство котлована

Вопрос (165 из 485)
В каком случае лицо, осуществляющее строительство, должно оборудовать строительную площадку по трассе строительства линейных объектов технологическими выездами на дороги с твердым покрытием (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 В случае наличия распорядительного документа местного органа исполнительной власти
 В случае наличия указания в проекте организации строительства
 В случае выезда на городскую территорию
 В любом случае+

Вопрос (166 из 485)
В процессе подготовки к строительству общественного здания необходимо выполнить ограждение территории строительства. К какому из перечисленных документов необходимо обратиться для определения границ строительной площадки (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Строительный генеральный план+
 Схема планировочной организации земельного участка
 Градостроительный план земельного участка
 Разрешение на строительство

Вопрос (167 из 485)
В каком случае лицо, осуществляющее строительство, должно оборудовать строительную площадку устройствами или бункерами для сбора мусора (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 В любом случае+
 В случае наличия распорядительного документа местного органа исполнительной власти
 В случае наличия требования в проекте организации строительства
 В случае строительства на городской территории

Вопрос (168 из 485)
При какой площади строительства следует устраивать не менее 2 въездов с противоположных сторон строительной площадки (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 1 гектар
 2 гектара
 3 гектара
 4 гектара
 5 гектаров+

Вопрос (169 из 485)
Какие ограничители должны устанавливаться на границах зон с постоянным присутствием опасных производственных факторов согласно Правилам по охране труда в строительстве (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Защитные ограждения+
 Сигнальные ограждения
 Знаки безопасности
 Световые сигналы

Вопрос (170 из 485)
Какое мероприятие следует выполнить при температуре производства сварочных работ ниже минус 40°C (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Разместить вблизи рабочего места сварщика инвентарное помещение для обогрева
 Организовать перерыв в работе на менее 15 минут каждый час
 Оборудовать тепляк+
 Сократить рабочую смену до 4 часов
 Обеспечить работника горячим питанием

Вопрос (171 из 485)
Какое мероприятие следует выполнить при температуре производства сварочных работ ниже минус 10°C (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Организовать перерыв в работе на менее 5 минут каждый час
 Разместить вблизи рабочего места сварщика инвентарное помещение для обогрева+
 Сократить рабочую смену до 6 часов
 Обеспечить работника горячими напитками

Вопрос (172 из 485)
Какие параметры необходимо определить до начала работ с использованием строительных машин согласно ГОСТ 12.3.033-84 Межгосударственный стандарт «Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации»? (выберите несколько правильных вариантов ответа)
Ответ
 Определить границы зоны работ машиниста
 Определить границы опасной зоны+
 Определить рабочую зону машины+
 Определить разметку на временной дороге строительной площадки

Вопрос (173 из 485)
В каком случае допускается осуществлять строительство объекта капитального строительства без подготовки проектной документации (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 При строительстве объекта индивидуального жилищного строительства, если сметная сто-имость его строительства не подлежит проверке на предмет достоверности ее определения+
 При строительстве любого объекта индивидуального жилищного строительства
 При строительстве любых вспомогательных зданий и сооружений
 При строительстве вспомогательных зданий и сооружений, если сметная стоимость их строительства не подлежит проверке на предмет достоверности ее определения
 Подготовка проектной документации для строительства выполняется во всех случаях

Вопрос (174 из 485)
В каких случаях НЕ допускается прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства через многофункциональный центр (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Допускается в любом случае+
 Не допускается в случае строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства
 Не допускается в случае строительства объекта капитального строительства повышенного уровня ответственности
 Не допускается в любом случае

Вопрос (175 из 485)
На какой срок выдается разрешение на строительство объекта капитального строительства (за исключением выдачи разрешения на строительство на отдельные этапы или на индивидуальное жилищное строительство) (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 На один год
 На срок не более трех лет
 На срок, предусмотренный проектом организации строительства объекта+
 На срок, предусмотренный проектом производства работ

Вопрос (176 из 485)
Какой нормативно-правовой акт устанавливает порядок получения разрешения на строительство (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
 «Гражданский кодекс РФ»
 «Градостроительный кодекс РФ»+
 Федеральный закон «О техническом регулировании»
 Федеральный закон «Об обязательных требованиях в РФ»

Вопрос (177 из 485)
При каком условии уполномоченные на выдачу разрешений на строительство органы могут выдать разрешение на строительство на отдельные этапы строительства, реконструкции (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 При условии подготовки проекта организации строительства применительно к отдельным очередям строительства, реконструкции
 При условии наличия заявления застройщика+
 При условии строительства части объекта капитального строительства, отделённого от других частей такого объекта деформационными швами
 При условии раздельных инженерных коммуникаций частей объектов капитального строительства (встройки, пристройки)

Вопрос (178 из 485)
Какой документ в обязательном порядке прилагается к заявлению о выдаче разрешения на строительство (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Смета на строительство объектов капитального строительства
 Проект производства работ
 Градостроительный план земельного участка+
 Декларация соответствия требованиям технических регламентов

Вопрос (179 из 485)
Соответствие каким требованиям подтверждает разрешение на строительство линейного объекта (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Требованиям технических регламентов
 Требованиям нормативно-правовым актов и документов в области стандартизации
 Требованиям, установленным проектом планировки территории+
 Требованиям промышленной безопасности

Вопрос (180 из 485)
Кем выдаётся разрешение на строительство объекта капитального строительства, строительство, реконструкцию которого планируется осуществлять в границах особо охраняемой природной территории (за исключением населенных пунктов в составе особо охраняемых природных территорий) (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Федеральным органом власти, органом власти субъекта федерации, органом местного самоуправления в ведении которых находится особо охраняемая территория+
 Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченными в области охраны окружающей среды
 Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
 Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

Вопрос (181 из 485)
Кем выдаётся разрешение на строительство в случае осуществления реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на землях лесного фонда (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Уполномоченным на выдачу разрешений на строительство органом местного самоуправления по месту нахождения земель лесного фонда
 Федеральным агентством лесного хозяйства России
 Органом государственной власти субъекта Российской Федерации, утвердившим положи-тельное заключение государственной экспертизы проекта освоения лесов +
 Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации

Вопрос (182 из 485)
Кем выдаётся разрешение на строительство линейных объектов, расположенных на территориях двух и более субъектов Российской Федерации (за исключением объекта капитального строительства, строительство, реконструкцию которого планируется осуществлять в границах особо охраняемой природной территории, работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта) (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Органом исполнительной власти, утвердившим проект планировки территории
 Уполномоченными на выдачу разрешений на строительство органами исполнительной власти каждого субъекта Российской Федерации
 Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору
 Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти +

Вопрос (183 из 485)
В каком случае требуется выдача разрешения на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Требуется в любом случае
 Требуется, если это предусмотрено градостроительным регламентом субъекта РФ
 В случае строительства объектов индивидуального жилищного строительства с привлечением денежных средств участников долевого строительства +
 Не требуется в любом случае

Вопрос (184 из 485)
Кем направляется заявление о выдаче разрешения на строительство в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство органы исполнительной власти (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Лицом, осуществляющим строительство
 Техническим заказчиком
 Лицом, осуществляющим подготовку проектной организации
 Застройщиком +

Вопрос (185 из 485)
До начала сварочных работ каждый сварщик предварительно должен… (выберите один правильный вариант продолжения текста)
Ответ
 Сварить стыковые допускные образцы+
 Сдать экзамен по способам и режимам сварки
 Пройти независимую оценку квалификации
 Рассчитать необходимое количество расходных материалов (электроды, сварочная проволока, плавленые флюсы и т.п.)

Вопрос (186 из 485)
Кем из работников монтажной бригады может осуществляться прихватка стальных конструкций (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Бригадиром
 Рабочие-сварщики, имеющие профессиональный диплом (удостоверение) сварщика+
 Монтажниками с квалификационным разрядом не ниже пятого
 Рабочим, данные о котором внесены в журнал сварочных работ

Вопрос (187 из 485)
Какие работы из нижеперечисленных НЕ относится к работам, связанным с повышенной опасностью (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Работы с применением строительных машин в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения+
 Работы на высоте
 Кровельные работы газопламенным способом
 Работы в непосредственной близости от проезжей части эксплуатируемых автомобильных дорог
 Пуск газа в газопроводы и другие объекты систем газоснабжения при вводе в эксплуатацию

Вопрос (188 из 485)
Каким документом подтверждается квалификация работника, выполняющего работы на высоте (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Аттестатом о среднем (общем) образовании
 Свидетельством о повышении квалификации
 Документом о профессиональном образовании (обучении)+
 Дипломом об участии в профессиональном конкурсе

Вопрос (189 из 485)
При какой предельной скорости ветра не допускаются работы на высоте без наряда-допуска при монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусностью (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 При скорости ветра от 10 м/с и более+
 При скорости ветра от 15 м/с и более
 При скорости ветра от 20 м/с и более
 При скорости ветра от 25 м/с и более

Вопрос (190 из 485)
При каком условии выдается наряд-допуск при выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 При наличии письменного разрешения проектной организации
 При наличии письменного разрешения заказчика
 При наличии письменного разрешения организации-владельца этого сооружения или коммуникации+
 При наличии письменного разрешения руководителя строительства
 При наличии устного разрешения руководителя строительства

Вопрос (191 из 485)
Кем выдается наряд-допуск на производство работ в местах, где имеется или может возникнуть опасный производственный фактор (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Руководителем организации
 Инженером по охране труда
 Главным инженером организации
 Лицом, уполномоченным приказом руководителя организации +

Вопрос (192 из 485)
При каких погодных условиях запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах без оформления наряда-допуска (выберите несколько вариантов ответов)?
Ответ
 При скорости ветра 15 м/с и более+
 При гололеде с обледенелых конструкций+
 При температуре воздуха ниже 20°C
 При скорости ветра до 15 м/с

Вопрос (193 из 485)
Кем из работников строительной организации может оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Специалистом по организации строительство
 Лицом, ответственным за пожарную безопасность+
 Инженером по технике безопасности
 Начальником участка (старшим производителем работ)

Вопрос (194 из 485)
Какие должностные лица назначаются персонально ответственными приказом лица, осуществляющего строительство (выберите несколько вариантов правильных ответов)?
Ответ
 Представитель по вопросам строительного контроля+
 Ответственный производитель работ+
 Ответственный представитель авторского надзора
 Ответственный специалист по учёту рабочего времени

Вопрос (195 из 485)
При каком условии должен выдаваться наряд-допуск при выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 При наличии уведомления органов государственного строительного надзора
 При наличии разрешающей записи застройщика (технического заказчика) в общем журнале работ
 При наличии письменного разрешения организации - владельца этого сооружения или коммуникации.+
 При условии, что указанные работы предусмотрены проектом производства работ

Вопрос (196 из 485)
Каким образом должен поступить производитель работ в случае обнаружения при производстве земляных работ не указанных в проекте подземных коммуникаций (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Приостановить работы и вызвать авторский надзор
 Приостановить работы и вызвать заказчика, проектировщика, организацию, эксплуатирующую обнаруженные коммуникации+
 Вызвать технадзор заказчика и авторский надзор, и до их прихода работы продолжать
 Приостановить работы и вызвать представителя местной администрации

Вопрос (197 из 485)
С какой целью лицо, осуществляющее строительство, при производстве работ в местах расположения действующих подземных коммуникаций должно вызывать соответствующую эксплуатирующую организацию (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Для определения времени начала и окончания работ
 Для подписания акта освидетельствования на местности
 Для установления охранной зоны подземных коммуникаций
 Для обозначения на местности и нанесения на рабочие чертежи фактического положения действующих подземных коммуникаций +

Вопрос (198 из 485)
В какой предельный срок до начала подготовительных работ на площадке строительства должны быть составлены акты выноса в натуру и обследования трасс прокладки сетей инженерно-технического обеспечения (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Не более, чем за 10 дней+
 Не более, чем за 14 дней
 Не более, чем за 21 день
 Не более, чем за 1 месяц

Вопрос (199 из 485)
В какой предельный срок до начала подготовительных работ на площадке строительства должны быть составлены акты выноса в натуру границ участка строительства, главных осей возводимого здания или сооружения (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Не более чем за 7 дней
 Не более чем за 10 дней+
 Не более, чем за 14 дней
 Не более, чем за 21 день
 Не более, чем за 1 месяц

Вопрос (200 из 485)
В каких случаях на строительном генеральном плане при разработке проекта организации строительства указываются места для знаков закрепления разбивочных осей (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Указываются только для линейных объектов
 Указываются только для нелинейных объектов
 Указываются во всех случаях+
 Не указываются, такие случаи не установлены




Подготовка к прохождению независимой оценки квалификации НОК, ГИП (специалист по организации строительства, 7-й уровень квалификации). Вопросы 201-250


Вопрос (201 из 485)
Кем из перечисленных участников строительства может осуществляться освидетельствование геодезической разбивочной основы на объекте капитального строительства (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Лицом, осуществляющим государственный строительный надзор
 Лицом, выполняющим инженерные изыскания
 Лицом, осуществляющим подготовку проектной документации+
 Лицом, выполнившим геодезическую разбивочную основу

Вопрос (202 из 485)
На какой срок лицо, осуществляющее строительство, должно сохранять закреплённые в натуре разбивочные оси и монтажные ориентиры ярусов конструкций (этажей) (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 До окончания возведения соответствующих ярусов конструкций (этажей)
 До момента завершения приемки соответствующих ярусов конструкций (этажей)+
 На период строительно-монтажных работ
 На весь период строительства

Вопрос (203 из 485)
Какая периодичность в процессе строительства установлена для наблюдения (сохранность и устойчивость) и инструментальной проверки принятых знаков геодезической разбивочной основы в соответствии с СП 126.13330.2017 Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве» (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Не менее четырех раз в год
 Не менее трех раз в год
 Не менее двух раз в год+
 Не менее одного раза в год

Вопрос (204 из 485)
К какому виду документации относится акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 К проектной документации
 К организационно-технологической документации
 К исполнительной документации+
 К рабочей документации

Вопрос (205 из 485)
Кем из перечисленных должностных лиц должна быть подтверждена достоверность геодезической исполнительной документации (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Ответственным представителем застройщика (технического заказчика)
 Руководителями и исполнителями геодезических и строительных работ+
 Ответственным представителем авторского надзора
 Ответственным представителем строительного контроля

Вопрос (206 из 485)
Как называется совокупность взаимосвязанных сведений, документов и материалов об объекте капитального строительства, формируемых в электронном виде на этапах выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации и (или) сноса объекта капитального строительства (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Цифровая информационная модель объекта капитального строительства
 Информационная модель объекта капитального строительства+
 Технологии информационного моделирования
 Инженерная цифровая модель местности
 Цифровая трехмерная модель

Вопрос (207 из 485)
Каким образом определяется потребность в оборудовании, изделиях и материалах для комплектования, подготовки и осуществления строительства (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 По спецификациям в составе рабочей документации+
 По фактическим размерам
 По заявкам подрядных организаций
 По ведомостям объёмов работ в проектной документации

Вопрос (208 из 485)
В составе какой документации содержится график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Проект организации строительства
 Проект производства работ в полном объеме+
 Технологические карты
 Договор строительного подряда

Вопрос (209 из 485)
Какой рекомендуемый срок службы временных зданий и сооружений (бытовки строительных рабочих и вахтового персонала, временные склады, летние павильоны и т.п.) (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 10 лет+
 25 лет
 50 лет
 100 лет

Вопрос (210 из 485)
Арматурный прокат какого класса изготавливается с гладким профилем (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 А800
 А400
 А 240 +
 А100

Вопрос (211 из 485)
Марка бетонной смеси по удобоукладываемости задается… (выберите один правильный вариант продолжения текста)
Ответ
 В зависимости от вида бетонируемой конструкции+
 В зависимости от высотной отметки расположения бетонной конструкции
 Представителем, лица, осуществляющего подготовку проектной документации (авторского надзора)
 Специалистом по организации строительства

Вопрос (212 из 485)
В каких случаях допускается замена предусмотренных проектной документацией изоляционных и отделочных материалов (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Не допускается
 Допускается в любом случае
 Допускается при согласовании с заказчиком и проектной организацией+
 Допускается при согласовании с генеральным подрядчиком

Вопрос (213 из 485)
При каких условиях допускается применение материалов и изделий не соответствующих проектной документации (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Не допускается ни при каких условиях
 Допускается при согласовании соответствующих изменений в установленном порядке+
 Допускается при наличии указания в проекте производства работ
 Допускается без условий

Вопрос (214 из 485)
Какие требования по маркировке предъявляются к проводам и кабелям, прокладываемым в коробах и на лотках в пределах одного помещения (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Должны иметь маркировку в начале и конце трасс лотков и коробов+
 Должны иметь маркировку только в местах выхода из коробов или лотков к месту назначения
 Должны иметь маркировку через каждые 10 метров по длине лотков и коробов
 Должны иметь маркировку через каждые 5 метров по длине лотков и коробов

Вопрос (215 из 485)
Какие материалы следует применять для сварки стальных строительных конструкций (выберите несколько вариантов правильных ответов)?
Ответ
 Электроды для ручной дуговой сварки+
 Сварочную проволоку+
 Углекислый газ+
 Неон
 Стальную проволоку

Вопрос (216 из 485)
При каких условиях разрешается применение болтов и гаек, не имеющих клейма предприятия-изготовителя и маркировки, обозначающей класс прочности, в монтажных соединениях на болтах без контролируемого натяжения (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Не разрешается ни при каких условиях+
 Разрешается
 Разрешается при условии согласования с представителем авторского надзора
 Разрешается при условии согласования с застройщиком (техническим заказчиком)

Вопрос (217 из 485)
К каким конструкциям относится сокращение «ЛСТК» (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 К легкосбрасываемым теплоизоляционным конструкциям
 К конструкциям транспортных сооружений из легированной стали
 К легковозводимым строительным конструкциям
 К стальным тонкостенным конструкциям из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов+

Вопрос (218 из 485)
В каких случаях следует применять пуццолановый портландцемент (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 В бетонных конструкциях с композитной арматурой
 При действии сред, агрессивных по содержанию сульфатов
 В подводной зоне массивных конструкций, постоянно находящихся в подземной воде+
 Для изготовления быстротвердеющих бетонов и растворов

Вопрос (219 из 485)
Какая противоморозная добавка в растворы НЕ применяется в армированных конструкциях (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Нитрит натрия
 Хлорид кальция+
 Поташ
 Мочевина
 Нитрат кальция

Вопрос (220 из 485)
Какие противоморозные добавки НЕ разрешается применять в конструкциях с композитной полимерной арматурой (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Нитрит натрия
 Хлорид кальция
 Поташ
 Мочевина
 Разрешается применять любые противоморозные добавки+

Вопрос (221 из 485)
Какое из определений соответствует термину «Система отопления» (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Совокупность взаимосвязанных конструктивных элементов, предназначенных для получения, переноса и передачи теплоты в обогреваемые помещения здания+
 Комплекс функционально связанных между собой оборудования, установок, устройств, осуществляющих теплоснабжение здания
 Комплекс приборов отопления здания
 Совокупность трубопроводов, коммуникаций и других сооружений, предназначенных для обеспечения теплом зданий и сооружений

Вопрос (222 из 485)
Каким из перечисленных способов может осуществляться теплоснабжение зданий (выберите несколько вариантов правильных ответов)?
Ответ
 По тепловым сетям централизованной системы теплоснабжения от источника теплоты+
 От индивидуальных теплогенераторов децентрализованной системы теплоснабжения+
 От комбинированного источника теплоты - гибридные теплонасосные системы теплохла-доснабжения, работающие совместно с централизованной или децентрализованной системой теплоснабжения+
 По тепловым сетям децентрализованной системы теплоснабжения от отдельно стоящих котельных

Вопрос (223 из 485)
Какими способами следует предусматривать прокладку канализационных сетей (выберите несколько вариантов правильных ответов)?
Ответ
 Смешанным
 Открытым+
 Изолированным
 Скрытым+

Вопрос (224 из 485)
В каких местах на строительной площадке допускается не ограничивать высоту подвеса осветительных приборов с защитным углом 15° и более (выберите несколько вариантов правильных ответов)?
Ответ
 На площадках для прохода людей+
 В местах производства монтажных работ
 На площадках складирования сборных железобетонных конструкций
 У входа в здание+

Вопрос (225 из 485)
Кем проводится подключение смонтированных электрических цепей и электрооборудования к действующим электросетям (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Генеральной подрядной организацией
 Организацией, выполнившей электромонтажные работы
 Службой эксплуатации сетей+
 Застройщиком

Вопрос (226 из 485)
Каким образом вводятся в эксплуатацию съёмные грузозахватные приспособления (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Снабжаются владельцем индивидуальным номером и под этим номером регистрируются в органе Ростехнадзора
 Снабжаются владельцем индивидуальным номером и под этим номером регистрируются в паспорте подъемного сооружения
 Решение о вводе в эксплуатацию съемных грузозахватных приспособлений записывается в специальный «Журнал учета и периодического осмотра СГП и тары»+
 Решение о вводе в эксплуатацию съемных грузозахватных приспособлений оформляется приказом по организации, осуществляющей эксплуатацию подъёмного сооружения

Вопрос (227 из 485)
На какую нагрузку должны испытываться съемные грузозахватные приспособления (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 На 20% превышающую их номинальную грузоподъемность
 На 25% превышающую их паспортную грузоподъемность+
 На 50% превышающую их номинальную грузоподъемность
 В 3 раза превышающую их номинальную грузоподъемность

Вопрос (228 из 485)
Какой метод проверки применяется перед каждым использованием электроинструмента исправность кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки, целостность изоля-ционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, защитных кожухов (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Диэлектрическое испытание
 Визуальный осмотр+
 Метод неконтактной дефектоскопии
 Работа электроинструмента на холостом ходу

Вопрос (229 из 485)
При каком условии в организационно-технологической документации допускается уточнение характеристик, числа ведущих и комплектующих строительных машин с учетом фактического парка машин подрядной организации (генеральной подрядной организации) и принятого режима их работы на строительной площадке (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Если на территории строительства обеспечены условия для хранения и обслуживания указанных строительных машин
 Если указанные строительные машины находятся на балансе подрядной (генеральной подрядной) организации
 Если это позволяет реализовать строительство в утвержденные сроки и стоимость.+
 Допускается при любых условиях

Вопрос (230 из 485)
Каким максимальным весом груза ограничено применение грузоподъемного оборудования и устройств (тельферов, лебедок, талей, блоков) при погрузке и разгрузке грузов (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 250кг
 350кг
 500кг+
 1 тонна

Вопрос (231 из 485)
Какой компонент допускается добавлять в бетонную смесь в процессе транспортирования до потребителя (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Любые компоненты добавлять не допускается+
 Вода
 Добавки
 Мелкий заполнитель
 Крупный заполнитель

Вопрос (232 из 485)
В каком случае по планировании работ в местах расположения действующих подземных коммуникаций и сооружений следует уведомлять органы местного самоуправления (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 В любом случае
 В случае производства работ в населённых пунктах
 В случае неявки и неуведомлении об отсутствии на месте работ от организации, эксплуатирующей коммуникации и сооружения+
 В случае предписания органа государственного строительного надзора

Вопрос (233 из 485)
Каким способом разрешается разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных коммуникаций (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 С использованием землеройной машины
 При помощи лопат, без помощи ударных инструментов+
 С использованием пневмоинструмента
 Струей воды под напором

Вопрос (234 из 485)
На какое расстояние от стены должны выступать козырьки входов в строящиеся здания (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Не мене чем на 2м+
 Не мене чем на 1,8м
 Не мене чем на 1,5м
 Не мене чем на 1,2м

Вопрос (235 из 485)
В каких случаях допускается выполнение работ, связанных с нахождением людей в одной захватке (участке) на этажах (ярусах), над которыми производятся перемещение, установка и временное закрепление элементов сборных конструкций и оборудования? (выберите один вариант правильного ответа)
Ответ
 В случаях предусмотрения в проекте таких решений, наличии между этажами надежных (обоснованных соответствующим расчетом на действие временных нагрузок) междуэтажных перекрытий
 В случаях предусмотрения в технической документации таких решений, наличии между этажами надежных (обоснованных соответствующим расчетом на действие постоянных нагрузок) междуэтажных перекрытий
 В случаях, предусмотренных в проектной документации (обоснованных соответствующим расчетом)
 В случаях, предусмотренных организационно-технологической документацией, при наличии между этажами надежных (обоснованных соответствующим расчетом на действие ударных нагрузок) междуэтажных перекрытий+

Вопрос (236 из 485)
При каком виде строительства при въезде на строительную площадку допускается не устанавливать стенд пожарной защиты (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Допускается при капитальном ремонте
 Допускается для линейных объектов
 Не допускается при любом виде строительства +
 Допускается при сносе

Вопрос (237 из 485)
Какую рабочую одежду должны использовать работники при выполнении изоляционных работ с применением горячего битума (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Специальные костюмы из химически стойких материалов, а также дополнительную экипировку (перчатки, очки, респираторы)
 Закрытые комбинезоны, полукомбинезоны на прочных бретелях
 Специальные костюмы с брюками, выпущенными поверх сапог+
 Ветрозащитные демисезонные или легкие летние куртки

Вопрос (238 из 485)
Какое предельное расстояние на строительной площадке должно быть от рабочих мест до помещений для обогрева рабочих (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Не более 50 метров
 Не более 100 метров
 Не более 75 метров
 Не более 150 метров+

Вопрос (239 из 485)
Какой нормативно-правовой акт определяет обязанность работодателя обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений
 Трудовой Кодекс РФ+
 Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
 Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

Вопрос (240 из 485)
Согласно Трудовому Кодексу РФ нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Для какой категории работников устанавливается сокращённая продолжительность рабочего времени (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 для работников, являющихся инвалидами III группы
 для работников в возрасте от восемнадцати до двадцати лет
 для работников, условия труда на рабочих местах которых отнесены к вредным условиям труда 3 степени+
 для машинистов строительных машин и механизмов при производстве взрывных работ

Вопрос (241 из 485)
В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания. Какая минимальная продолжительность предоставляемого работнику перерыва (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 15 минут
 30 минут+
 45 минут
 60 минут

Вопрос (242 из 485)
Какие меры безопасности должны быть приняты перед началом работ в зоне реконструкции действующих производств (укажите несколько вариантов правильных ответов)?
Ответ
 Демонтированы энерго-, паро-, газо- и другие силовые коммуникации
 Защищены близлежащие производства от пыли, искр от резки и сварки+
 Запрещены проходы людей, не связанных с реконструкцией+
 Установлены временные крепления, обеспечивающие прочность и устойчивость элементов

Вопрос (243 из 485)
Какова периодичность планового обучения работников требованиям охраны труда по программе обучения по общим вопросам охраны труда (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Ежеквартально
 Два раза в год
 Не реже одного раза в год
 Один раз в 3 года+

Вопрос (244 из 485)
Кем проводится целевой инструктаж при ведении работ по наряду-допуску (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Непосредственный руководитель работ+
 Руководитель организации
 Специалист по организации строительства
 Бригадир

Вопрос (245 из 485)
При каком условии работники допускаются к участию в строительном производстве (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 При условии наличия специального образования
 При условии прохождения независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена
 При наличии прививок, перечень и периодичность которых установлены Национальным календарём профилактических прививок России
 При условии прохождения подготовки по охране труда и стажировки на рабочем месте под руководством лиц, назначаемых работодателем+

Вопрос (246 из 485)
Какое минимальное расстояние устанавливается на погрузочно-разгрузочных площадках между транспортными средствами, стоящими в ряд (по фронту) (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 1,5 м+
 1.8м
 2м
 2.5м

Вопрос (247 из 485)
В каких случаях разрешается производить строповку монтируемых элементов за выпуски арматуры (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Разрешается, если это указано в проекте производства работ (ППР)
 Разрешается, если нет возможности произвести строповку за монтажные петли
 Запрещается в любом случае +
 Разрешается в любом случае

Вопрос (248 из 485)
Какие несчастные случаи на производстве обязательно оформляются актом по форме Н-1 (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 Все случаи, даже не вызвавшие потери трудоспособности
 Случаи с потерей трудоспособности не менее чем на 1 день+
 Все случаи, по которым рабочий обратился в медпункт
 Все случаи с потерей трудоспособности

Вопрос (249 из 485)
Какая минимальная высота должна быть у защитных ограждений, установленных на участках натяжения арматуры в местах прохода людей (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 2м
 1,8м+
 1,5м
 1,2м

Вопрос (250 из 485)
На какое минимальное расстояние при подаче бетона с помощью бетононасоса необходимо удалять работников от бетоновода на время продувки (выберите один вариант правильного ответа)?
Ответ
 10м
 8м+
 6м
 5м









 

////////////////////////////